商品房買賣協(xié)議書15篇(優(yōu)秀)
在學(xué)習(xí)、工作生活中,協(xié)議起到的作用越來越大,簽訂協(xié)議能夠保證雙方合作愉快。什么樣的協(xié)議才是有效的呢?下面是小編整理的商品房買賣協(xié)議書,僅供參考,大家一起來看看吧。
商品房買賣協(xié)議書1
甲方:_____________________姓名身份證號:_____________________
電話地址:_____________________
乙方:_____________________姓名身份證號:_____________________
電話地址:_____________________
甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就位于_________房屋轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成協(xié)議如下,并愿共同遵守之。
一、物業(yè)狀況:
1、甲方承諾已就該物業(yè)在____________公司辦理了合法的購買手續(xù),并簽訂了《商品房買賣合同》,合同編號為,甲方是該物業(yè)的唯一購買人,甲方保證該物業(yè)產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)屬明確,無第三人異議情況出現(xiàn),且無自身原因辦理不出房產(chǎn)證、土地證、契證的情況出現(xiàn),否則由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、根據(jù)該物業(yè)《商品房買賣合同》約定:建筑面積為_________平方米。
二、意向內(nèi)容:
1、甲方同意在取得該物業(yè)房產(chǎn)證、土地證契證的條件下,以人民幣______元整購買該物業(yè),甲方負(fù)有出售該物業(yè)給乙方的義務(wù),不得將該物業(yè)出售與其他方,否則承擔(dān)違約責(zé)任,向乙方支付違約金人民幣______元整。
2、乙方同意在甲方取得該物業(yè)房產(chǎn)證、土地證、契證的條件下,以人民幣______元整。的價格購買甲方該物業(yè),否則承擔(dān)違約責(zé)任,向甲方支付違約金人民幣______元整。
3、本意向書確定的房款價格為甲方將此物業(yè)售于乙方的最終價格,甲、乙任何一方不得擅自提價、降價,否則視為違約,向守約一方支付違約金人民幣______元整。
4、甲,乙雙方于甲方取得該物業(yè)之房產(chǎn)三證之日起工作日內(nèi)簽定正式的《房屋轉(zhuǎn)讓合同》,雙方應(yīng)積極辦理該物業(yè)之過戶手續(xù)。
三、甲方權(quán)利義務(wù):
1、甲方于收到乙方定金之日將該物業(yè)交付乙方。
2、甲方在收到房地產(chǎn)公司提供的`辦理房屋三證資料后,應(yīng)于2個工作日內(nèi)告知乙方,并去銀行辦理尾款還清事項(xiàng)
四、方權(quán)利義務(wù):_____________________
1、乙方于之日支付定金人民幣______元整定金于甲乙雙方簽訂該物業(yè)之《房屋子轉(zhuǎn)讓合同》之日轉(zhuǎn)為首付款的一部份。
2、乙方于甲乙雙方簽訂該物業(yè)之《房屋轉(zhuǎn)讓合同》之日,向甲方支付首付款人民幣______元整。余款人民幣______元整辦理銀行商業(yè)按揭____。在簽訂本意向書之日支付購房定金人民幣______元整于甲方。
五、違約責(zé)任:
1、如甲方在簽定該物業(yè)之《房屋轉(zhuǎn)讓合同》之前違約不賣的,則甲方需向乙方雙倍返還定金人民幣______元整,并賠償乙方對該物業(yè)所投入的裝修費(fèi)用以及損失。如乙方在簽定物業(yè)之《房屋轉(zhuǎn)讓合同》之前違約不買的,則乙方定金由甲方?jīng)]收不予返還,甲方無須就乙方對該物業(yè)所投入的裝修費(fèi)用及損失予以賠償。
2、如該物業(yè)因甲方自身原因?qū)е略撐飿I(yè)之房產(chǎn)三證不能過戶至乙方名下的,則甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,甲方須向乙方支付違約金人民幣______元整。
六、其他約定:
1、甲、乙雙方各自承擔(dān)在辦理該物業(yè)的過戶手續(xù)中產(chǎn)生的稅費(fèi)。
2、乙方愿意承擔(dān)該物業(yè)的物業(yè)維修基金及物業(yè)管理費(fèi)。
3、該物業(yè)所有真實(shí)情況,甲、乙雙方已清楚明確,風(fēng)險預(yù)見。
4、雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的向法院提起訴訟。
5、本意向書一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_____________________乙方:_____________________
代理人:_____________________代理人:_____________________
日期:________年_________月_________日
商品房買賣協(xié)議書2
賣方:____________
姓名:____________
購買方:____________
姓名:____________
性別:____________
出生日期:_________
國籍:____________
身份證號碼:________
電話:___________
地址:___________
第一條本合同依據(jù)中華人民共和國法律制定。
第二條甲方經(jīng)人民政府文件批準(zhǔn),取得位于___市地段,占地面積___平方米的土地使用權(quán),使用期限自___至___止,共計(jì)___年,土地所有權(quán)屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬___結(jié)構(gòu),定名為___,由甲方出售。
第三條乙方自愿向甲方購買上述樓宇內(nèi)的第___座___樓___單元,建筑面積為___平方米,占地___平方米。由甲方于___ 交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
1.人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
2.施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問題不能及時解決;
3.其他非甲方所能控制的事件。
上述原因必須以市有關(guān)主管部門的'證明文件為依據(jù)。
第四條甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為___元整。
付款方式由乙方按指定收款銀行:____________
賬戶名稱:______賬號:______付款辦法:______
第五條乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權(quán)追索違約利息,以應(yīng)付款之日起至實(shí)際付款之日止,按銀行當(dāng)時貸款利率計(jì)算利息。如乙方逾期___天仍未付所欠款項(xiàng)和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索;如轉(zhuǎn)售盈利則盈利屬甲方所有。
第六條甲方如未按本合同第三條的規(guī)定將樓宇單元交付乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起至實(shí)際交付日止,以當(dāng)時銀行貸款利率計(jì)算利息,以補(bǔ)償乙方的損失。
第七條在簽訂本合同時,甲方應(yīng)將乙方原認(rèn)購時所交付的定金退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條甲方出售的樓宇須經(jīng)市建筑質(zhì)量檢驗(yàn)部門驗(yàn)審合格,如質(zhì)量不合格時,乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將乙方付款在三十天內(nèi)退回乙方。
第九條乙方在交清購樓款后,由市房管部門發(fā)給房產(chǎn)權(quán)證書,業(yè)主即取得出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等權(quán)利。
乙方在使用期間,有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)聯(lián)的公共通道、設(shè)施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護(hù)公共設(shè)施和公共利益。
乙方所購樓宇只作使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結(jié)構(gòu),如有損壞應(yīng)自費(fèi)修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費(fèi)。
第十條乙方所購樓宇,如發(fā)生出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等法律行為,應(yīng)經(jīng)市公證處辦理公證后,由市房產(chǎn)管理部門辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、登記手續(xù)。
第十一條本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二條本合同自簽訂并經(jīng)市公證處公證之日起生效。
第十三條如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著友好精神協(xié)商解決,不能解決時,按下列第__種方式解決;
1.向仲裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴,本合同共頁,為一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,市公證處留存一份,均具有同等效力。
出售方:_________購買方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
簽署日期_________簽署日期_________
商品房買賣協(xié)議書3
甲方(出售方):__________________
乙方(購買方):__________________
甲乙雙方在自愿平等,互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋,并委托中介方辦理過戶事宜達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將其座落_____________________________________________,建筑面積______平方米(地下室______平方米),結(jié)構(gòu)房屋及其附屬設(shè)施、設(shè)備出售給乙方。乙方已對該房地產(chǎn)作了充分了解并同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產(chǎn)成交價格為人民幣____________元(大寫:__________________元),乙方于本合同簽訂之日起3日內(nèi)將全額購房款以____________方式一次性支付給甲方。甲乙雙方共同委托中介方辦理過戶手續(xù),甲乙雙方應(yīng)予以積極協(xié)助。
三、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設(shè)置抵押,不在建設(shè)拆遷范圍內(nèi);已取得其他共有人書面同意;協(xié)議有效期內(nèi),甲方不得將該房產(chǎn)另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
四、該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任
(一)甲方不能如期簽訂《房地產(chǎn)買賣契約》,或者甲方在辦理過戶過程中違約,并導(dǎo)致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認(rèn)后,甲方退還乙方所交的`購房款。對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費(fèi)用,甲方應(yīng)全部承擔(dān)。并向乙方支付總房款______%的違約金。
(二)乙方不能如期付款,或者乙方在辦理過戶過程中違約,并導(dǎo)致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認(rèn)后,甲方退還乙方所交的購房款項(xiàng)。但對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費(fèi)用,乙方應(yīng)全部承擔(dān)。并向甲方支付總房款______%的違約金。
六、在合同期限內(nèi),如因洪水、地震、火災(zāi)和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行,合同方均不承擔(dān)違約責(zé)任,本合同自動終止。
七、若對其它事項(xiàng)有異議的可協(xié)議補(bǔ)充在以下約定條款中,若約定條款與前條款有異議,以約定條款為主,約定條款具有優(yōu)先效力。
八、其他約定事項(xiàng):__________________________________________。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,一式兩份,每份共兩頁,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方簽名:______________________
乙方簽名:______________________
____________年________月________日
____________年________月________日
商品房買賣協(xié)議書4
轉(zhuǎn)讓方(以下簡稱甲方):____________
姓名:__________身份證號:________聯(lián)系方式:____________
受讓方(以下簡稱乙方):____________
姓名:__________身份證號:________聯(lián)系方式:____________
經(jīng)甲乙雙方自愿協(xié)商達(dá)成一致,就甲方全權(quán)擁有的認(rèn)購權(quán)轉(zhuǎn)讓事
宜,達(dá)成以下條款:
第一條甲方聲明
轉(zhuǎn)讓認(rèn)購權(quán)的房屋位于__,為甲方單位集體團(tuán)購期房,開發(fā)單位為。目前甲方擁有該房屋認(rèn)購權(quán),且已支付認(rèn)購訂____萬元人民幣(大寫人民幣)到銀行賬戶。甲方自愿將相關(guān)認(rèn)購權(quán)益有償轉(zhuǎn)讓給乙方,并協(xié)助乙方辦理手續(xù)。
第二條乙方聲明
乙方愿在本合同第一條的前提下,受讓甲方所擁有的購房認(rèn)購權(quán),并支付相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。
第三條轉(zhuǎn)讓費(fèi)用
雙方同意該房屋認(rèn)購權(quán)轉(zhuǎn)讓價格____元整人民幣(大寫人民幣壹拾壹萬元整)。
第四條認(rèn)購款及轉(zhuǎn)讓費(fèi)用的支付
本合同簽訂后,乙方向甲方支付房屋認(rèn)購訂金及認(rèn)購資格轉(zhuǎn)讓費(fèi),合____元整人民幣(大寫人民幣)。甲方收到乙方全部款項(xiàng)后,房屋的`認(rèn)購權(quán)歸乙方所有。甲方收到款項(xiàng)后向乙方提供收款手續(xù)。合同簽訂當(dāng)天,乙方向甲方支____元整人民幣(大寫人民
幣)。合同簽訂后兩日內(nèi),乙方須向甲方付清剩____萬元人民幣(大寫人民幣)。合同簽訂兩日后,乙方未能向甲方付清款項(xiàng)的,按每____元加收融資費(fèi)用。乙方最遲需在年______月______日前付清此筆款項(xiàng)。約定日期前乙方未向甲方支付費(fèi)用的(以甲方收到款項(xiàng)時間為準(zhǔn)),本合同自動作廢。
第五條房屋的認(rèn)購
第1款按照團(tuán)購協(xié)議進(jìn)行房屋認(rèn)購、交款、協(xié)議簽訂等事項(xiàng)。
第2款團(tuán)購協(xié)議約定必須以甲方名義辦理的事項(xiàng),甲方必須配合乙方。
第3款甲方保證乙方在按照團(tuán)購協(xié)議規(guī)定認(rèn)購、交款及辦理相關(guān)事項(xiàng)后,能夠直接與簽訂購房協(xié)議。
第4款乙方未按照團(tuán)購協(xié)議規(guī)定進(jìn)行認(rèn)購而造成認(rèn)購失敗的,甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條房屋的價格
房屋具體價格以的價格為準(zhǔn)。
第七條責(zé)任
第1款轉(zhuǎn)讓成功后,甲方無權(quán)再將該房屋購買權(quán)、擁有權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人。
第2款轉(zhuǎn)讓成功后,甲方關(guān)于團(tuán)購住房項(xiàng)目所有的權(quán)利與義務(wù)全部轉(zhuǎn)讓給乙方所有。本次團(tuán)購住房活動出現(xiàn)任何問題,乙方享有同等的保障。
第3款轉(zhuǎn)讓成功后,如遇團(tuán)購活動取消,甲方退還乙方轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。乙方支付的購房訂金的退回及該訂金的利息補(bǔ)償(利息從乙方向甲方交清款項(xiàng)之日起計(jì)算),按照甲方單位住房團(tuán)購方案執(zhí)行。
第八條本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)
議和本合同具有同等法律效力。
第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起開始執(zhí)行。
第十條
甲方(簽字指紋)乙方(簽字指紋):____________
時間:__________時間:____________
本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等效力。
商品房買賣協(xié)議書5
雙方當(dāng)事人:
出賣人__________
認(rèn)購人__________
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方認(rèn)購甲方商品房相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、認(rèn)購標(biāo)的的基本情況乙方所認(rèn)購的商品房為甲方開發(fā)的位于_____市_____區(qū)_______________該商品房的建筑面積為_____平方米。以上面積均以房地局測繪中心最終測繪面積為準(zhǔn)。
二、認(rèn)購標(biāo)的的價款該商品房按照建筑面積計(jì)價,單價為人民幣__________元/平方米,房款計(jì)人民幣__________元
三、認(rèn)購款乙方于本認(rèn)購書簽訂之日,一次性向甲方支付認(rèn)購款計(jì)人民幣______________________元該商鋪屬一次性付清款項(xiàng),出賣人和買受人無任何爭議。且在簽訂本協(xié)議時表示甲方已收到該款項(xiàng)。甲方在取得預(yù)售許可證后,應(yīng)立即通知乙方。乙方在接到甲方的簽約通知次日起_____日內(nèi),到銷售現(xiàn)場與甲方協(xié)商商品房買賣合同的相關(guān)條款,協(xié)商一致并簽署《商品房買賣合同》。甲方應(yīng)在取得預(yù)售許可證____日內(nèi)通知到乙方,因甲方取得預(yù)售許可證后未在規(guī)定時間內(nèi)通知到乙方,因此產(chǎn)生的'不利于乙方的后果均由甲方承擔(dān)。甲、乙雙方在上述約定的期限內(nèi)協(xié)商商品房買賣合同的相關(guān)條款,但雙方未達(dá)成一致意見,自約定的期限屆滿次日起超過_____日的,本認(rèn)購書自行解除。甲方應(yīng)當(dāng)在本認(rèn)購書解除次日起_____日內(nèi)將已收取的認(rèn)購款返還給乙方,并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任及乙方的一切經(jīng)濟(jì)損失。甲乙雙方協(xié)商一致簽訂《商品房買賣合同》的,乙方已交納的認(rèn)購款抵作該商品房的購房款,無須再補(bǔ)購房款。
四、其他約定在簽訂正式的《商品房買賣合同》時,變更認(rèn)購人的,甲方應(yīng)積極配合。買受人已一次性交清購房款,甲方不得將此房進(jìn)行調(diào)換,同樣甲方不得將此房另出售給其他人,否則將作為違約處理。
五、附則本認(rèn)購書未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本認(rèn)購書具有同等法律效力。本認(rèn)購書經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。雙方簽訂的《商品房買賣合同》生效后本認(rèn)購書自行終止。本認(rèn)購書一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力
甲方_______________________乙方____________________
授權(quán)代表:________________________授權(quán)代表:______________________
證件號碼:_________________________證件號碼:______________________
_聯(lián)系電話:_________________________聯(lián)系電話:______________________
______年_____月_____日______年_____月_____日
商品房買賣協(xié)議書6
出賣人(下稱甲方):_________________
買受人(下稱乙方):________________
乙方向甲方購買坐落于鎮(zhèn)路城景單元層號(以下簡稱商品房)商品房壹套,雙方已簽訂《商品房買賣合同(預(yù)售)》(以下簡稱買賣合同),合同編號:_________________號,因面積差異處理問題,甲方欲解除買賣合同關(guān)系,現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:_________________
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。甲方應(yīng)退還乙方已繳納的房屋價款及其他費(fèi)用。
三、雙方對退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見,具體如下:_________________
1、此房價成交總價為:_________________元(元)。
2、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(元)
3、乙方已繳付維修基金:_________________元(元)
4、退款方式:_________________乙方配合甲方辦理本協(xié)議第四條約定的事項(xiàng)后,甲方一次性向乙方退還已繳付的全部款項(xiàng)(首付款+維修基金),共計(jì)___________元(元)。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議,解除買賣合同,注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上訴事宜,若乙方不按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的`,甲方有權(quán)暫緩?fù)诉乙方所有款項(xiàng)。甲方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)主動聯(lián)系乙方辦理上述事宜,并告知乙方需準(zhǔn)備的相應(yīng)全部資料,并配合乙方辦妥上訴事宜,若甲方不盡告知義務(wù),乙方可委托甲方工作人員自行辦理,甲方自委托協(xié)議簽訂后立即向乙方支付上訴全部款項(xiàng)。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由甲方承擔(dān)。
六、送到地址確定:_________________
1、甲方:_________________
2、乙方:_________________
七、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。
八、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方:_________________
乙方:________________
簽訂日期:_____________年_______________月_______________日
商品房買賣協(xié)議書7
甲方:___________
乙方:___________
甲、乙雙方經(jīng)共同協(xié)商,本著平等互利、自愿的原則,就房屋買賣有關(guān)事項(xiàng)訂立本合同。
一、房屋具體情況:
1、位置:___區(qū)
2、房屋套型___,建筑面積___平方米,結(jié)構(gòu)___樓層___,用途___。
3、該房屋的`銷售價格為每平方米___元人民幣,總計(jì)房價___萬___千___百___拾___元整(小寫___元)
二、乙方銷售該房屋應(yīng)具備合法的《房屋所有權(quán)證》,如買賣該房屋引發(fā)產(chǎn)權(quán)糾紛,概由乙方負(fù)責(zé)處理。《房屋所有權(quán)證》書證號:
三、房屋四界:
四、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽章后,由甲方第一次性向乙方支付部份購房定金計(jì)人民幣(大寫___元)(小寫___元),第二次在產(chǎn)地產(chǎn)交易中心將此房產(chǎn)權(quán)證交房地產(chǎn)交易中心處受理同時(或者辦理產(chǎn)權(quán)公證時)甲方再付給乙方(大寫___元)(小寫___元),第三次余款等辦完過戶手續(xù)后,甲方拿到新產(chǎn)權(quán)證的同時付清,計(jì)人民幣(大寫___元(小寫___元),此合同圓滿結(jié)束。
五、乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理此房的過戶換證手續(xù)或辦理公證手續(xù),所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由___方支付。
六、本合同甲、乙、中介方簽章,買賣雙方均不得違約。如甲方違約,乙方不退還定金;乙方違約,則雙倍退還甲方定金。
七、乙方賣給甲方的房屋,在辦理過戶手續(xù)期間,如因不可抗力原因而不能進(jìn)行交易的,甲方提出撤消合同時,乙方應(yīng)當(dāng)同意,并如數(shù)退還甲方定金。
八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方及各執(zhí)存一份,從簽字蓋手印之日起生效。
九、交房時乙方保證該房屋的水、電、氣、光纖、物業(yè)管理等相關(guān)費(fèi)用結(jié)清。原有室內(nèi)設(shè)施齊全完好無損。
十、其他決定事項(xiàng):
甲方簽章:_______________ 乙方簽章:_______________
代表人:_______________ 代表人:_______________
_____年___月___日 _____年___月___日
商品房買賣協(xié)議書8
原告:___________________,性別:_________________,民族:_________________,________________年______月______日出生,現(xiàn)住址:___________________,聯(lián)系電話:_____________
被告:___________________法定代表人:___________________注冊地址:_____________實(shí)際經(jīng)營地:_____________聯(lián)系電話:_________________
案由:________________商品房預(yù)售合同糾紛
訴訟請求:________________
一、解除原、被告于________________年______月______日簽訂的《_______________市商品房預(yù)售合同》。
二、被告返還原告已付購房款人民幣________________元(辦理分期的寫首付金額,全款的寫全款金額)。
三、被告支付原告違約金________________元(總房款_____5%)。
四、被告自________________年______月______起至實(shí)際給付日止按照人民銀行同期利率支付原告已付購房款利息,(首付_____%÷365天)【貸款業(yè)主適用】。
五、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。六、貸款業(yè)主與銀行另簽過貸款合同的`,可同時將銀行列為第三人。
事實(shí)與理由:________________
________________年______月______日,原告就購買位于________________-______#住宅樓-______層______單元-______號房屋(以下簡稱“訴爭房屋”)事宜與被告簽訂了《_______________市商品房預(yù)售合同》(以下簡稱“《購房合同》”)。合同約定,房屋總價款為________________元,首付款為________________元,其余________________元采取銀行貸款方式支付。________________年______月______日,原告與________________銀行股份有限公司北京市分行(以下簡稱“_______________銀行”)簽訂了《個人住房(商業(yè)用房)借款合同》,并于________________年______月______日開始正式還貸。截至起訴之日止,原告已還貸_______________期,共還款________________元。(還款明細(xì)可去銀行打?qū)?根據(jù)原、被告簽訂的上述《購房合同》第十一條、第十三條之規(guī)定,被告應(yīng)于________________年______月______日前交付訴爭房屋,若被告逾期交房超過30日的,原告有權(quán)退房,被告應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起30內(nèi)退還全部已付款,并按照原告全部已付款的5%支付違約金。合同簽訂后,原告依約履行了付款義務(wù),而被告卻未按合同約定時間交付房屋。經(jīng)原告多次催促,截至今日,被告亦未履行交房義務(wù),并對原告的退房要求不予配合,給原告造成很大損失。故,為了維護(hù)原告的合法權(quán)益,特向貴院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
_______________市_______________區(qū)人民法院
具狀人:________________
________________年______月______日
商品房買賣協(xié)議書9
甲方:__________身份證號:__________
乙方:__________身份證號:__________
一、甲乙雙方基于客觀真實(shí)的情況共同作出以下約定:
1、___年___月___日,甲方委托乙方以乙方名義為甲方購買_市_區(qū)___小區(qū)__樓__單元__門房屋一套,乙方接受甲方的委托。
2、甲方已于____年___月___日以乙方名義與_________有限公司簽訂認(rèn)購協(xié)議書,該認(rèn)購協(xié)議書的權(quán)利義務(wù)由甲方享有及承擔(dān)。
3、由甲方以乙方名義簽訂《商品房買賣合同》申請銀行按揭貸款及辦理購房的所有相關(guān)手續(xù),甲乙雙方均認(rèn)可銀行首付款及每月的按揭貸款等所有購房相關(guān)費(fèi)用全部由甲方支付,甲方是實(shí)際出資人。
二、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,雙方共同嚴(yán)格遵守。
1、乙方代甲方購買的.__市___區(qū)___小區(qū)___樓___單元___門房屋所有權(quán)歸甲方所有,甲方享有該房屋占有、使用、收益及處分的權(quán)利,乙方對受甲方委托購買的房屋無權(quán)行使甲方享有的前述權(quán)利,亦不得對受甲方委托購買的房屋進(jìn)行侵占、破壞、轉(zhuǎn)賣、出租、抵押及贈與。
2、購房首付款、按揭還款、抵押費(fèi)、保險費(fèi),所有交款憑據(jù)由甲方保管,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理交款手續(xù)。
3、___市___區(qū)___小區(qū)___樓___單元___門房屋產(chǎn)權(quán)證暫辦至乙方名下,產(chǎn)權(quán)證由甲方保管,甲方有權(quán)在任何時間將產(chǎn)權(quán)變更至本人名下,或轉(zhuǎn)讓、出租及抵押該房屋,乙方應(yīng)當(dāng)協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù),不得拒絕。
4、乙方因代理甲方購房的合理交通費(fèi)、誤工費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、乙方有義務(wù)將本協(xié)議代理購房事宜通知乙方的所有利害關(guān)系人,保證其利害關(guān)系人不得主張___市___區(qū)___小區(qū)___樓___單元___門房屋所有權(quán)利。
6、甲方有權(quán)隨時解除本協(xié)議,解除本協(xié)議后,乙方有義務(wù)協(xié)助將受甲方委托購買的房屋更名到甲方指定名下。
7、甲方對該房屋進(jìn)行的裝修及在該房屋內(nèi)添置的所有家具、家電及物品均歸甲方所有。
8、乙方應(yīng)當(dāng)恪守誠信,受甲方委托購買的房屋在其名下時不得侵害甲方的利益,如果乙方對受甲方委托購買的房屋進(jìn)行毀損,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)全額賠償;如乙方惡意侵占、轉(zhuǎn)賣、抵押及贈與該房屋,乙方應(yīng)當(dāng)按房屋當(dāng)時市場價格給予甲方賠償。
9、乙方不得隨意解除本協(xié)議,不得拒絕、拖延履行代理購房的協(xié)助義務(wù),如隨意解除本協(xié)議或拒絕、拖延履行代理購房的協(xié)助義務(wù)給甲方造成損失的,乙方負(fù)責(zé)全額賠償。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
商品房買賣協(xié)議書10
甲方(賣方):____________
乙方(買方):____________
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本地有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則下,雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同,以資共同遵守:
第一條:甲方自愿將坐落在____________________(建筑面積_________平方米)商品房屋出賣給乙方,并將甲方與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)使用權(quán)同時出賣給乙方。
第二條:雙方議定上述樓層(含房屋裝修費(fèi))總價款為人民幣大寫_________;即人民幣小寫_________。
第三條:乙方在簽訂本合同時,支付定金(違約金)人民幣大寫_________,即小寫_________整,(后續(xù)款以收據(jù)為準(zhǔn))。在一年之內(nèi)(即______年______月______日至______年______月______日)付清______給甲方,若乙方在一年內(nèi)未付清房款,甲方有權(quán)收回所售的'房屋,并不退回原定金______。
第四條:甲方保證所受該房屬乙方的房產(chǎn)合法權(quán)。在辦理相關(guān)手術(shù)時,甲方配合乙方共同辦理。
第五條:辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)由乙方自行承擔(dān),甲方提供有關(guān)資料。
第六條:乙方支付首付款后,甲方配合乙方辦理有關(guān)房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
第七條:甲方應(yīng)在______年______月交房給乙方;交房后乙方付清余款。甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。交接以后發(fā)生的房屋糾紛事宜與甲方無關(guān)。
第八條:本合同簽訂后,甲方在次月內(nèi)接著乙方本房屋的按揭付款,若乙方未按時付款,與銀行發(fā)生的違約責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
第九條:本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。若一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ郊颖顿r償違約金。
甲方(賣方):______________(印)乙方(買方):______________(印)
身份證號:___________________身份證號:___________________
住址:_______________________住址:_______________________
電話:_______________________電話:_______________________
______年______月______日______年______月______日
商品房買賣協(xié)議書11
賣方(甲方):__________
買方(乙方):_______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在_____________市____________區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為___________平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第____________________________________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣______________元整(大寫:______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整)。
第三條 付款時間與辦法:
1、本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
2、甲乙雙方同意以公積金按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整申請公積金按揭,并于放款后交房前將余下全部房款支付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于手續(xù)辦理完畢之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將物業(yè)、水、電、煤氣、有線電視、電話、寬帶、采暖等費(fèi)用結(jié)清。
第五條 稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,甲方交易稅費(fèi)如在人民幣五千元以下的由乙方承擔(dān),如甲方交易稅費(fèi)超過五千元的,超出部分由甲方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的`雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是________________________共______人。
2.乙方是________________________共______人。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)公證處公證。
沈陽市商品房買賣居間合同
第九條 本合同一式兩份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,或甲方委托代理人一份,乙方一份。或乙方委托代理人一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項(xiàng):
1、因該房所發(fā)生的______年______月______日后的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、因該房所發(fā)生的______年______月______日前的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
3、甲方于______年______月______日前交房,并將所有鑰匙及相關(guān)證件(物業(yè)、水、電、煤氣、有線
電視、電話、寬帶、采暖等)交付乙方。
出賣方(甲方):_________________
購買方(乙方):__________________
時間:__________
時間:__________
商品房買賣協(xié)議書12
出賣方(甲方):_________________
購買方(乙方):_________________
甲乙雙方已于___年_月_日簽訂《商品房買賣合同》(合同編號為:________)。
此協(xié)議為《商品房買賣合同》(合同編號為:________)的補(bǔ)充協(xié)議。
此協(xié)議是甲乙雙方自愿、平等、公平、公正等原則下達(dá)成的。
此協(xié)議是對《商品房買賣合同》(合同編號為:_______)中關(guān)于雙方權(quán)利義務(wù)的補(bǔ)充。
此協(xié)議對雙方權(quán)利義務(wù)的補(bǔ)充約定與《商品房買賣合同》(合同編號為:________)中關(guān)于雙方權(quán)利義務(wù)如有沖突,以此協(xié)議的約定為準(zhǔn)。
甲乙雙方對雙方的權(quán)利義務(wù)補(bǔ)充約定如下:
一、《商品房買賣合同》(合同編號為:________)中約定的首付____萬元是由甲方替乙方墊付。
甲方替乙方墊付的《商品房買賣合同》(合同編號為:________)中約定的首付款對乙方永遠(yuǎn)享有債權(quán),可以隨時向乙方主張債權(quán)。
二、甲方替乙方向其他的有關(guān)部門墊付的所有相關(guān)費(fèi)用對乙方永遠(yuǎn)享有債權(quán),可以隨時向乙方主張債權(quán)。
三、乙方購買本協(xié)議約定的商品房向貸款銀行(________)貸款,甲方負(fù)有保證義務(wù)。
四、甲方替代乙方向貸款銀行償還其保證的貸款至三年后,甲方有權(quán)隨時收回此協(xié)議約定商品房的產(chǎn)權(quán),待欠貸款銀行的貸款還完后,甲方有權(quán)收回抵押在貸款銀行的此協(xié)議約定商品房的產(chǎn)權(quán)證書等產(chǎn)權(quán)資料。
五、甲方替代乙方向貸款銀行償還其保證的貸款至三年后,乙方如及時向甲方支付甲方替乙方墊付的.此協(xié)議前述第“一”項(xiàng)約定的首付____萬元、甲方替代乙方向貸款銀行償還的貸款、甲方替乙方向其他的有管部門墊付的所有相關(guān)費(fèi)用、按上漲的商品房當(dāng)時市場價以每平方米為單位補(bǔ)足的房屋差價款,且乙方繼續(xù)把貸款銀行的貸款還完等之后,甲方可以協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),乙方才有權(quán)享有此協(xié)議約定商品房的產(chǎn)權(quán)。
六、此協(xié)議不能任意更改、添加,雙方如遇見其他未盡事宜,可以隨時協(xié)商補(bǔ)充。
七、此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份,用于保護(hù)雙方的合法權(quán)益,謹(jǐn)慎保存,不得挪作他用,待雙方之間的合同權(quán)利義務(wù)履行完畢,乙方應(yīng)把此協(xié)議及時交回給甲方。
出賣方(甲方):________購買方(乙方):___________
______年______月______日______年______月______日
商品房買賣協(xié)議書13
甲方(出賣人)
身份證號:
乙方(買受人)
身份證號:
甲乙雙方在平等、自愿、誠實(shí)守信的前提下,經(jīng)過友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體情況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)房屋座落于金鐘鎮(zhèn)大莊村大莊中社,房屋 間,建筑面積為 平方米。
。ǘ┓课萜矫鎴D及其四至見房產(chǎn)證;該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條 甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 房屋價格及房款交付情況
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商該房屋出售總價為人民幣 元,大寫:房款支付方式:現(xiàn)金,一次性付清。房款支付時間:自本合同簽訂之日起30日內(nèi)。
三、乙方將房價一次性付清后,甲方將房屋鑰匙移交乙方。
第三條 乙方房款全部付清后,甲方須及時交付房屋鑰匙給乙方, 甲方如果違約,乙方有權(quán)解除本合同。
第四條 乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日1‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過30天,甲方有權(quán)解除本合同。
第五條 該房屋毀損、滅失的風(fēng)險自房屋鑰匙正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第六條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的`附件均為本契約不可分割的部分。
第七條 本合同一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)壹份,均具有相同的法律效力。
第八條 本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
商品房買賣協(xié)議書14
賣方:
買方:
日期:
買賣雙方根據(jù)中華人民共和國法律和《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)商品房產(chǎn)管理規(guī)定》經(jīng)過友好協(xié)商,自愿制定本房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,條款如下:
一、賣方有房產(chǎn)___個單座落在___市,第__座__樓__單元。合計(jì)面積____平方,現(xiàn)自愿將該房產(chǎn)賣給買方。售價為____元整。(原樓價為________元整。)
二、買方對上述房屋已核實(shí),并審閱了房產(chǎn)權(quán)證書及有關(guān)資料后同意交付上述房產(chǎn)價款,買賣雙方一致自愿成交。
三、雙方在本合同上簽署時,買方當(dāng)即將房產(chǎn)全部的價款交給賣方,賣方在收到該房產(chǎn)價款后,即將上述房產(chǎn)證書及有關(guān)資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產(chǎn)權(quán)征書到深圳市房地產(chǎn)權(quán)登記處辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù),該房產(chǎn)所有權(quán)即歸買方所有。
五、賣方所賣房產(chǎn)如有抵押、按揭等手續(xù)不清時,概由賣方負(fù)責(zé),與買方無關(guān)。
六、買方在交付房產(chǎn)價款后,而賣方不能交房時,則賣方應(yīng)即退回房產(chǎn)價款,并負(fù)責(zé)賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時應(yīng)本著友好協(xié)商解決,如不能解決時,應(yīng)提請深圳市仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或深圳市人民法院裁決。
八、本合同在雙方簽署后經(jīng)深圳市公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共___頁,為一式三份,買賣雙方各執(zhí)一份,深圳市公證處一份,均具同等效力。
賣方:
買方:
日期:
商品房買賣協(xié)議書15
(合同編號:_________________)
合同雙方當(dāng)事人:___________________
出賣人:_______________________
注冊地址:_____________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_____________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號:_____________________________
法定代表人:___________聯(lián)系電話:___________
郵政編碼:_________________________________
委托代理人:___________地址:____________
郵政編碼:______________聯(lián)系電話:___________
委托代理機(jī)構(gòu):___________________________
注冊地址:_________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_____________________________
法定代表人:_____________聯(lián)系電話:___________
郵政編碼:_________________________________
買受人:__________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:____________國籍:______
【身份證號碼】____________________________地址:___________________
郵政編碼:__聯(lián)系電話:__【委托代理人】姓名:_______________國籍:___________________
地址:___________________
郵政編碼:__聯(lián)系電話:__
根據(jù)國家和省法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,買受人和出賣人在平
等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)
出賣人以______方式取得位于___________ 、編號為_______ ___的地塊的土地使用權(quán),取得《土地使用權(quán)證書》。土地使用權(quán)出讓合同號為___________ 。
該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用權(quán)年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】 【暫定名】 。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為__________,施工許可證號為。
第二條商品房銷售依據(jù)。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房
批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為,商品房預(yù)售許可證號為:_________________________
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】 【預(yù)售商品房】(以下簡稱該
商品房,其房屋平面圖經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn),見本合同附件
一,房號以附件一上表示為準(zhǔn))。該商品房為本合同第一條規(guī)定的
項(xiàng)目中的:第____ 【幢】____ 【座】___ 【單元】____ 【層】號房。
該商品房的用途為__________,屬_____________結(jié)構(gòu),層高為___________,建筑層數(shù)地上___層,地下___層。
該商品房陽臺封閉式的___個,非封閉式的___個。
該商品房合同約定建筑面積共___平方米,其中____,套內(nèi)_________建筑面積_______平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。
買受人在簽訂本買賣合同時,應(yīng)與出賣人或其委托的物業(yè)管理公司簽訂《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》。
第四條計(jì)價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第__種方式計(jì)算該商品房價款:
1、該商品房屬預(yù)售,按【套】【整層】出售,按【套內(nèi)】【整層內(nèi)】建筑面積計(jì)算,該商品房單價為(幣)每平方米________________元,總金額(幣)______________
2、該商品房屬預(yù)售,按整幢出售,按建筑面積計(jì)算,該商品
房單價為(幣)每平方米_______________元,總金額(幣)_______________________。
3、該商品房屬現(xiàn)房,按【套】【整層】【整幢】出售,總價款為________________
第五條面積確認(rèn)及面積差異處理。(當(dāng)事人選擇按套計(jì)價的,不適用本條約定)
本條款適用于商品房預(yù)售,該商品房交付使用后,合同約定計(jì)價面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定計(jì)價面積發(fā)生差異(含誤差,下同),雙方同意按以下原則處理:
1、差異值為士0.6%以內(nèi)(含本數(shù))的,買賣雙方不作任何補(bǔ)償;
2、差異值為士0.6%以上(不含本數(shù))至士3%以內(nèi)(含本
數(shù))的,買賣雙方按買賣合同約定的房屋單價多退少補(bǔ);
3、差異值超過土3%以上(不含本數(shù))的,買受人可選擇多退少補(bǔ)或退回所購商品房。選擇退房的,出賣人應(yīng)在買受人書面提出退房申請的30日內(nèi)退回已收的全部購房款及利息(以付款日起至退款日上為期,以退款日同期銀行固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算)。產(chǎn)權(quán)登記面積—合同約定計(jì)價面積,面積差異百分比= x100%合同約定計(jì)價面積
第六條付款方式及期限。
買受人按下列第___種方式付款:____________
1、一次性付款
2、分期付款
3、其他方式
買受人應(yīng)按以上約定的付款方式,將商品房預(yù)售款直接存入該商品房項(xiàng)目預(yù)售款專用帳戶,開戶銀行為,專用帳戶為。憑銀行出具的存款憑證,向出賣人換領(lǐng)交款收據(jù)。
第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任。
買受人如未按本合同時間付款,按下列第___種方式處理。
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
。1)逾期在__日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過__日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的`差額確定。
第八條交付期限。
出賣人應(yīng)當(dāng)在__日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第__種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1、該商品房經(jīng)驗(yàn)收合格。
2、該商品房經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。
3、該商品房經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實(shí)予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起日內(nèi)告知買受人的;
2、___________________________ 。
3、_____________________________。
第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任。
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)
定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第__種方式
處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
。1)逾期不超過____日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日目,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。合同繼續(xù)履行;
。2)逾期超過________日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起___天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的___%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。
2、_______________________。
第十條規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更的約定。
該商品房預(yù)售后,出賣人不得擅自變更該商品房項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)。確需變更的,出賣人應(yīng)書面征得買受人同意。不同意變更的買受人可要求終止買賣合同。出賣人應(yīng)在受買人提出終止合同申請的30日內(nèi)退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款日同期銀行固定資產(chǎn)貸款利率計(jì)算)。
第十一條交接。
商品房達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由
此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
2 、________________________________
3、________________________________
第十四條出賣人關(guān)干基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、
公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件:
1、_______________________________
2、_____________________
3、____________________
4、______________________
5、___________________
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、_____________________
2、___________________
第十五條關(guān)干產(chǎn)權(quán)登記的約定。
出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第_____項(xiàng)處理:
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起____天內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的___%賠償買受人損失;
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
第十六條保修責(zé)任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起。按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修貴任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購買人承擔(dān)。
第十七條雙方可以就下列事項(xiàng)約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán);
2、該商品房所在樓字的外墻面使用權(quán);
第十八條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第十九條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第__種方式解決:
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議,(附件四)。
第二十一條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條本合同連同附件共____頁,一式___份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人_____份,買受人__份,第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條商品房預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向__________申請登記備案。
出賣人(簽章):________________買受人(簽章):______________
法定代表人:______________法定代表人:_____________
委托代理人:___________________委托代理人:_____________
___年___月___日___年___月___日
【商品房買賣協(xié)議書】相關(guān)文章:
商品房買賣協(xié)議書03-23
商品房買賣協(xié)議書05-21
商品房買賣簽署協(xié)議書04-03
新商品房買賣協(xié)議書04-04
商品房買賣定金協(xié)議書04-03
委托買賣商品房協(xié)議書03-30
個人商品房買賣協(xié)議書06-06
買賣二手商品房協(xié)議書04-10