【推薦】維修協(xié)議書
在現(xiàn)在的社會生活中,我們用到協(xié)議的地方越來越多,簽訂協(xié)議后則有法可依,有據(jù)可尋。那么什么樣的協(xié)議才是有效的呢?以下是小編整理的維修協(xié)議書,希望能夠幫助到大家。
維修協(xié)議書1
合同編號:_________
甲方:_________
地址:_________
電話:_________
乙方:_________
地址:_________
電話:_________
為規(guī)范機動車輛維修工作,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)訂立本協(xié)議,以便共同遵守。
1.本合同的下列術(shù)語應(yīng)解釋為:
1.1 “合同”系指甲方與乙方簽署的、合同格式中注明的甲方和乙方所達成的協(xié)議,包括所有的附件、附錄和構(gòu)成合同的所有文件。
1.2 “合同價” 系指根據(jù)合同規(guī)定,乙方在正確完全地履行合同義務(wù)后甲方應(yīng)支付給乙方的價格。
1.3 “維修” 系指招標(biāo)文件中規(guī)定的車輛大修、一、二級維護和小修、中修、車輛年檢以及其它有關(guān)汽車的維修服務(wù)。
1.4 “配件材料” 系指乙方根據(jù)合同規(guī)定在提供維修服務(wù)時必須向甲方提供的零部件及耗材。
1.5 “乙方”系指提供汽車定點維修服務(wù)的汽車維修廠家。
1.6 “甲方”系指接受維修服務(wù)的甲方。
2.服務(wù)范圍
車輛大修、各級維護、小修、中修、車輛年檢和其他有關(guān)汽車維修的服務(wù)項目及交通事故車輛維修。
3.送修手續(xù)
3.1 送修車輛時,甲方經(jīng)辦人必須按照要求填寫乙方的“車輛維修派工單”(以下簡稱“派工單”)。派工單上應(yīng)填寫清楚送修車輛的品牌型號、車輛牌照號、累計行駛里程、維修項目,經(jīng)甲方經(jīng)辦人簽字后交乙方,乙方憑此單確認(rèn)項目的接修。
3.2 乙方在維修過程中發(fā)現(xiàn)其他(維修計劃以外)的故障,必須及時將情況反映給甲方,在取得甲方同意后方可繼續(xù)修理。
3.3 對甲方車輛乙方應(yīng)以修復(fù)為主,能不更換的零部件盡量不予更換,確實不能修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟的零部件,在征得甲方同意后方可更換。
4.維修費用
乙方應(yīng)按照不超過《廣東省汽車維修行業(yè)工時定額和收費標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的工時定額和收費標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠計算維修費,優(yōu)惠幅度及標(biāo)準(zhǔn)見附件報價表。
。1)維修費用應(yīng)包括:工時費、材料費和稅金。
(2)工時費包括小修、大修項目收取工時費的標(biāo)準(zhǔn)。(小修、大修的含義在“維修工時費報價一覽表”中的備注已作說明)
(3)材料費即材料價格,在乙方開具的正式維修發(fā)票中須單獨列出。
5.竣工車輛交接手續(xù)
5.1 乙方維修車輛結(jié)束后,須填寫“車輛維修結(jié)算單”(以下簡稱“結(jié)算清單”),認(rèn)真填寫車輛維修的具體部位和消耗的材料、部件、計價情況、工時費及質(zhì)量保證期,注明優(yōu)惠事宜后交甲方經(jīng)辦人審核簽字。此單多聯(lián)復(fù)寫備查。
5.2 甲方應(yīng)仔細(xì)檢查竣工車輛,如維修結(jié)果符合送修要求、維修費計算合理,甲方經(jīng)辦人應(yīng)在“結(jié)算清單”上簽字認(rèn)可;如果修理結(jié)果不符合送修要求、維修費用計算不合理,或發(fā)現(xiàn)使用不符合要求的配件材料,甲方應(yīng)以書面形式向乙方提出存在的問題,如乙方不能給予令人信服的答復(fù),甲方可報請法定檢驗機構(gòu)進行檢驗。
5.3 修車更換下來的舊件應(yīng)退還甲方。
5.4 乙方在向甲方交接竣工車輛時,應(yīng)將 “結(jié)算清單”聯(lián)和維修竣工出廠合格證明一同交甲方。
5.5 如甲方在車輛完工之日起5日內(nèi),沒有以書面形式向乙方提出問題,而又不在“結(jié)算清單”上簽字,則視為甲方同意接受“結(jié)算清單”中的內(nèi)容。
6.結(jié)算方式
6.1 本合同以人民幣結(jié)算。
6.2 乙方憑下列單據(jù)與甲方直接結(jié)算:
。1)正式發(fā)票;
。2)有甲方驗收人員簽章的“結(jié)算清單”。
6.3 付款。
每月30日為當(dāng)月截止日期,乙方應(yīng)于次月5日前將全部結(jié)算清單(并打印總報表)和汽車維修專用發(fā)票交由甲方經(jīng)辦人核對后簽名,后由甲方財務(wù)部門審核后十個工作日內(nèi)辦理付款手續(xù)。
7.質(zhì)量保證
7.1 乙方提供維修服務(wù)時,其服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照不低于《汽車維修行業(yè)管理暫行辦法》、《汽車維修質(zhì)量管理辦法》、《廣東省機動車維修和技術(shù)管理暫行辦法》中有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7.2 在甲、乙雙方約定的質(zhì)量保證里程和時間內(nèi),因維修質(zhì)量造成的機械事故和經(jīng)濟損失,由乙方全部負(fù)責(zé)。
7.3 乙方應(yīng)對維修合格出廠的車輛提供質(zhì)量保證。
7.4 乙方應(yīng)保證維修所用材料是未使用過的原廠生產(chǎn)的合格正品(如確需使用付廠產(chǎn)品或舊拆車件的,須經(jīng)甲方同意后方可使用),并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量和性能的要求。乙方應(yīng)保證使用的配件材料在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下,在其使用壽命期內(nèi)具有滿意的性能。維修車輛移交甲方后,在質(zhì)量保證期內(nèi),乙方應(yīng)對由于維修技術(shù)、工藝或配件材料的缺陷以及其他由于乙方的原因而發(fā)生的任何不足或故障負(fù)責(zé),費用由乙方負(fù)擔(dān)。根據(jù)法定檢驗機構(gòu)的檢驗結(jié)果或在質(zhì)量保證期內(nèi),如果證明維修是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的配件材料等,甲方將以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。
7.5 如果乙方在收到索賠通知后,在合同中所附服務(wù)承諾約定的時間內(nèi)沒有采取措施,甲方可采取必要的補救措施,但風(fēng)險和費用將由乙方承擔(dān)。
8.索賠
8.1 甲方有權(quán)根據(jù)法定檢驗機構(gòu)出具的車輛維修質(zhì)量檢驗報告向乙方提出索賠。
8.2 在合同規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi),如果乙方對甲方提出的索賠負(fù)有責(zé)任,乙方應(yīng)按照甲方同意的下列任一種或多種方式解決索賠事宜:
。1)乙方同意免收該次維修的維修費用,并承擔(dān)由此發(fā)生的一些損失和費用。
。2)乙方必須用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的全新的原裝合格品免費予以更換。同時,乙方應(yīng)按合同規(guī)定,對修補或更換件相應(yīng)延長質(zhì)量保證期。
。3)質(zhì)量保證期內(nèi),車輛如發(fā)生故障時,甲方車輛駕駛員應(yīng)及時進行補救,避免損失擴大,如未采取措施,乙方可以僅對初步損失進行賠償。
8.3 如果在甲方發(fā)出索賠通知后5天內(nèi),乙方未作答復(fù),上述索賠應(yīng)視為已被乙方接受。如乙方未能在甲方發(fā)出索賠通知后10天內(nèi),按照合同規(guī)定的任何一種方法解決索賠事宜,甲方將從乙方的履約保證金中扣回索賠金額(不足部分乙方需用現(xiàn)金補足)或用法律手段解決索賠事宜。
9.乙方交貨延誤
9.1 乙方應(yīng)按送修通知單上規(guī)定的時間完成維修項目,并將竣工車輛交付甲方驗收使用。
9.2 在履行合同過程中,如果乙方遇到不能按時完成維修項目和與甲方辦理交接手續(xù)時,應(yīng)及時以書面形式將不能按時交貨的理由、可能延誤的時間通知甲方。甲方在收到乙方的通知后,應(yīng)對情況進行分析,決定是否延長維修時間。
10.誤期賠償
如果乙方無正當(dāng)理由拖延維修時間或沒有按照送修規(guī)定的時間完成維修工作以及不按期辦理車輛交接手續(xù), 除合同第11條規(guī)定外,乙方應(yīng)向甲方支付誤期賠償費,賠償費按每車每天叁佰元收取,直至交貨或提供服務(wù)為止。但賠償費的最高限額為壹萬元整,一旦到達誤期賠償費的最高限額,甲方可考慮終止合同,并沒收乙方的履約保證金。
11.不可抗力
11.1 如果乙方因不可抗力而導(dǎo)致合同實施延誤或不能履行合同義務(wù)的話,乙方不應(yīng)被沒收履約保證金,也不應(yīng)該承擔(dān)誤期賠償或終止合同的責(zé)任。
11.2 本條所述的“不可抗力”系指下列乙方無法控制、不可預(yù)見的事件,但不包括乙方的違約或疏忽。這些事件包括:戰(zhàn)爭、嚴(yán)重火災(zāi)、洪水、臺風(fēng)、地震以及其他甲方、甲方和乙方商定的事件。
11.3 在不可抗力事件發(fā)生后,乙方應(yīng)盡快以書面形式將不可抗力的情況和原因通知甲方和甲方。除甲方和甲方書面另行要求外,乙方應(yīng)盡實際可能繼續(xù)履行合同義務(wù),以及尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。如果不可抗力事件影響時間持續(xù)20天以上的,甲方和乙方應(yīng)通過友好協(xié)商在合理的時間內(nèi)達成進一步履行合同的協(xié)議。
12.稅費
政府稅務(wù)部門根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定對乙方征收的、與本合同有關(guān)的一切稅費,均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
13、履約保證金
13.1 如乙方未能履行合同義務(wù),甲方有權(quán)從履約保證金中取得補償。
13.2 履約保證金應(yīng)在合同期滿或終止后7個工作日內(nèi)退還給乙方,不計利息。
14.爭議解決
在執(zhí)行本合同中所發(fā)生的、與本合同有關(guān)的一切爭議,甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的辦法進行解決,如解決不了,則應(yīng)申請向合同簽訂地人民法院提起訴訟解決。
15.違約終止合同
15.1 在本合同執(zhí)行過程中,甲方將定期或不定期的對乙方執(zhí)行合同的情況進行檢查,如有下列情況發(fā)生,甲方可向乙方發(fā)出終止合同的.書面通知書:
。1)經(jīng)乙方維修出廠的車輛存在質(zhì)量問題達3次的;
(2)未經(jīng)甲方同意,乙方將送修車輛交由其他維修廠家修理的;
。3)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自使用非原廠生產(chǎn)的零部件用于送修車輛的;
。4)無論在任何情況下,乙方以舊件換取送修車輛零部件的;
。5)因乙方維修質(zhì)量問題,導(dǎo)致送修車輛出現(xiàn)事故造成重大損失的;
。6)每月不認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確地向甲方報送維修情況統(tǒng)計表的。
15.2 乙方在任何情況下都不得向甲方經(jīng)辦人提供任何形式的回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方可立即全面終止合同,并沒收履約保證金,同時提請有關(guān)部門追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。
15.3 甲方未按規(guī)定與乙方結(jié)算的,乙方有權(quán)單方面終止合同,并向甲方追究經(jīng)濟賠償。
16.乙方服務(wù)
16.1 乙方應(yīng)實行24小時全天候服務(wù),并接受甲方的監(jiān)督。
16.2 乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同中規(guī)定的各項維修工時費定額和收費標(biāo)準(zhǔn)及配件價格,接受甲方定期或不定期的對汽車配件、維修質(zhì)量、車輛檔案、服務(wù)承諾等的檢查。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為累計三次的,甲方將扣除其履約保證金并取消其定點維修廠的資格的處理。
17.合同的有效期
本合同的有效期為自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
18.合同生效及其他
18.1 合同應(yīng)在甲乙雙方代表簽字并加蓋公章后生效。
18.2 本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
18.3 如需修改或補充合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)甲方、乙方協(xié)商,共同簽署書面修改或補充協(xié)議。該協(xié)議將作為本合同不可分割的一部分。
18.4 除甲方事先書面同意外,乙方不得部分轉(zhuǎn)讓或全部轉(zhuǎn)讓其應(yīng)履行的合同義務(wù)。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表人:_________
代表人:_________
地址:_________
開戶銀行:_________
郵編:_________
帳號:_________
地址:_________
郵編:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
維修協(xié)議書2
甲方:上海正旺房地產(chǎn)有限公司
乙方:凌訶路618弄**號xxx室 業(yè)主
上海正旺房地產(chǎn)有限公司(以下簡稱甲方)和凌訶路618弄**號**室 業(yè)主(以下簡稱乙方)就凌訶路618弄**號xxx室房屋裂縫維修問題達成如下協(xié)議:
因甲方建造的商品房在保修期之內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)對于銷售給乙方的房屋--凌訶路618弄**號xxx室進行維修。
1. 維修時間:xxx年xxx 月xxx日起到xxx年xxx 月xxx日止。
2. 維修地點:浦東新區(qū)金橋“上海奧斯卡”凌訶路618弄xxx號xxx室
3. 負(fù)責(zé)維修單位:必須是具有建筑資質(zhì)的施工單位(由甲方負(fù)責(zé)提供-上海正欣建筑工程有限公司,以下簡稱施工方)
4. 維修方案的確認(rèn),必須要上報到浦東新區(qū)的房屋質(zhì)量監(jiān)督站予以備案。
5. 維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督:對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有裂縫都必須進行修補(包括內(nèi)墻面上的所有大小裂縫和涉及到該單元的相應(yīng)的外墻面的所有窗臺裂縫,由于外墻裂縫會導(dǎo)致滲水,所以對于其他外墻裂縫待甲方處理正旺苑所有外墻裂縫時一并處理)。在維修期間,甲方定期必須派人在現(xiàn)場予以質(zhì)量監(jiān)督。
6. 房屋裝潢的復(fù)原(硬裝潢部分之中所有涉及到裂縫的裝潢部分的復(fù)原):由于該房屋的裂縫是在乙方在裝修完之后逐步開始顯現(xiàn)的,并且已經(jīng)部分破壞了房屋的裝修,所以甲方必須負(fù)責(zé)在對于裂縫的修補完之后對于乙方的裝潢必須按照原樣進行復(fù)員工作,并因此承擔(dān)因房屋質(zhì)量問題(裂縫)給乙方造成的裝潢的損失費用。例如:重新購買油漆以及粉刷的費用等。若因裝潢原因?qū)е履承┎课坏牧芽p無法進行修復(fù)(施工方不肯承擔(dān)拆除和修復(fù)裝潢設(shè)施的費用而造成裂縫無法修復(fù)),從而導(dǎo)致裂縫繼續(xù)存在,進而影響房屋滲水,乙方保留追究甲方由于裂縫給乙方造成損害的權(quán)利。
7. 家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前,甲方和乙方對于乙方家里面的`大件物品(家具和家電)進行清點并簽字確認(rèn),基于維修期間,乙方的家具和家電都已經(jīng)安裝到位。在施工方施工期間,施工方有責(zé)任對于施工時的人員安全負(fù)責(zé),同時在施工時避免對于乙方的家具和家電造成不必要的損壞(另對于乙方地板在施工時盡量鋪設(shè)厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害)。在維修期完畢對于大件物品進行再一次的確認(rèn)。對于在維修期間因甲方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失,甲方必須按照原價進行賠償。
8. 房屋保修期的修改:該房屋的保修期原本是按照房屋交接書的確認(rèn)日期計算,現(xiàn)在要求甲方按照維修完成之后的日期給予重新計算日期,由施工方并出局書面的承諾并由甲方在此承諾上蓋章確認(rèn)。
9. 維修之后的房屋質(zhì)量的驗收和審核:需要由相應(yīng)的質(zhì)量監(jiān)督部門重新進行驗收和審核。
10. 在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都有甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方予以負(fù)擔(dān)。
11.如此次維修沒有達到預(yù)期的修復(fù)效果,又出現(xiàn)裂紋,則甲方必須承擔(dān)再次維修的責(zé)任,不能因超過房屋保質(zhì)期而拒絕維修。
12.甲方按照預(yù)售合同規(guī)定按照維修方案的維修費用的0.5倍補償。
其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方:上海正旺房地產(chǎn)有限公司
乙方:
凌訶路618弄xxx號xxx室
xxx年xx月xx日
維修協(xié)議書3
甲方:_____________公司
乙方:_____________公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致同意按下列條款簽訂本合同:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_____________維修合同
2、工程地點:__________________________
3、承包方式:包工包料(甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價)
第二條:工程期限、合同金額、付款方式
1、本合同工期為______天。
2、工程總造價:____________元整,大寫:__________________整。本合同簽訂生效后,乙方制作安裝完工后,待甲方驗收合格,無扣減事項后,______天內(nèi)甲方以支票方式付全款,乙方需出具由稅務(wù)局監(jiān)制的有效發(fā)票。
第三條:雙方責(zé)任及義務(wù)
1、乙方必須按照設(shè)計圖紙及甲方的要求保質(zhì)、保量的進行施工,如工程質(zhì)量不符合相關(guān)規(guī)定,乙方負(fù)責(zé)無償修理或返工,否則將賠償甲方的一切損失。
2、乙方必須按雙方約定的時間完工,如發(fā)生不可抗力因素,工期順延。否則,視為違約,并賠償甲方工程總造價______%的違約金。
3、使用過程中,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方在得到甲方通知后應(yīng)及時負(fù)責(zé)維修。
第四條:違約責(zé)任
1、乙方采購的材料必須保證質(zhì)量,且是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。否則,應(yīng)及時、免費按照甲方要求更換并賠償甲方的損失。
2、合同糾紛解決方式:法院起訴。
本合同正本一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,均具有同等效力,本合同自簽訂之日起生效。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
______年_____月_____日
甲方(單位名稱):____________________.
經(jīng)濟性質(zhì):________
所有制:________
乙方(單位名稱):____________________
經(jīng)濟性質(zhì):________
所有制:________
(如有兩個以上聯(lián)營單位依次稱丙方、丁方……)
聯(lián)營各方本著互利互惠、共同發(fā)展的原則,經(jīng)過充分的可行性研究和相互協(xié)商,決定聯(lián)合出資建立________公司,特訂立本合同。
第一條聯(lián)營宗旨、項目和范圍
聯(lián)營宗旨:____________________
聯(lián)營生產(chǎn)(經(jīng)營)項目:____________________
生產(chǎn)(經(jīng)營)范圍:____________________
第二條聯(lián)營企業(yè)名稱____________________公司
地址:____________________
核算方式:獨立核算。
第三條聯(lián)合出資方式、數(shù)額和投資期限
公司(或廠,下同)投資總額為人民幣________元。
甲方投資額________元,占投資總額________%。
甲方以下列作為投資:
現(xiàn)金:________元;
廠房:________元,折舊率為每年________%;
機械設(shè)備:________元,折舊率為每年________%;
專用工具:________元,折舊率為每年________%;
原材料:________元;
土地征用補償費:________元;
專利權(quán):________元;
商標(biāo)權(quán):________元;
技術(shù)成果:________元。(應(yīng)注明技術(shù)檢驗標(biāo)準(zhǔn),可否再行轉(zhuǎn)讓)
乙方投資額:_____________
投資繳付日期:_____________
(投資中包括固定資產(chǎn)、物資和專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等的,須按期辦理所有權(quán)變更登記手續(xù)。以土地使用權(quán)參加聯(lián)營的,須依法辦理土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移證書。按期將該項土地征用補償費用為出資份額轉(zhuǎn)入公司名下。)
第四條聯(lián)營雙方的權(quán)利和義務(wù)
甲方:________________。
乙方:________________。
第五條納稅、利潤分配與風(fēng)險承擔(dān)
公司所得,在依法納稅和提取儲備基金、生產(chǎn)發(fā)展基金、職工福利獎勵基金后,其余為紅利,按股分配:__________。
甲方:________%;
乙方:________%。
(所在地不同的聯(lián)營成員,按商定的比例分配利潤后,向自己所在地的稅務(wù)部門繳納所得稅。)
公司獨立經(jīng)營,獨立核算,自負(fù)盈虧,聯(lián)營成員對公司債務(wù)在出資范圍內(nèi),按出資和分紅比例承擔(dān)虧損。
第六條聯(lián)營企業(yè)的組織機構(gòu)
公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會決定公司的以下重大事宜;
1.決定生產(chǎn)項目、經(jīng)營方針、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃;
2.審查經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;
3.決定公司級干部的'任免、獎懲、職工待遇和臨時人員的聘用、解雇;
4.審定技術(shù)改造措施,決定處理重大事故的;
5.聽取經(jīng)理的工作匯報;
6.決定聯(lián)營合同的變更或中止;
7.決定經(jīng)理提交董事會討論決定的問題;
8.確定董事的報酬,有權(quán)吸收和撤換董事。
董事會由________名董事組成。其中,甲方委派____名,乙方委派____名,董事長、副董事長由董事會會議選舉產(chǎn)生。
董事會成員任期________年,董事會成員如有臨時變動,可由該董事的原單位另派適當(dāng)人選接替,但應(yīng)經(jīng)董事會認(rèn)可。
董事長、副董事長、董事可以兼任公司的經(jīng)理、副經(jīng)理或其他職務(wù)。
公司設(shè)經(jīng)理一名、副經(jīng)理________名,由董事會聘請,任期________年。
公司的經(jīng)營管理機構(gòu)由董事會決定。
第七條勞動管理、職工的人數(shù)、工資、培訓(xùn)及福利____________________(略)。
第八條違約責(zé)任:
1.聯(lián)營成員任何一方未按本協(xié)議第三條依期如數(shù)支付投資額時,每逾期____(時間),違約方應(yīng)向公司繳付出資額的________%,作為違約金。
2.由于聯(lián)營成員任何一方違約,造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時,除應(yīng)按出資額的________%支付違約金外,守約方有權(quán)要求中止協(xié)議,并要求違約方賠償全部經(jīng)濟損失。如雙方同意繼續(xù)履行協(xié)議,違約方應(yīng)賠償其違約行為給公司造成的損失。
3.對不可抗力情況的處理。
4.履行協(xié)議中如發(fā)生糾紛,由各方派代表協(xié)商解決。
第九條本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后,報請有關(guān)主管部門審批后生效。協(xié)議中如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。
第十條本協(xié)議生效之日,即公司董事會成立之時,公司董事會負(fù)責(zé)辦理公司注冊登記,開設(shè)銀行帳戶和其他籌建事宜。
第十一條本協(xié)議正本一式____份,雙方各執(zhí)一份,公司存一份,協(xié)議副本一式____份送____、____、____各存一份。
維修協(xié)議書4
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲乙雙方經(jīng)一致協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方維修。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽定本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、施工內(nèi)容:嚴(yán)格按照甲乙雙方簽字認(rèn)可的《 》明細(xì)表完成所有施工內(nèi)容。
3、委托方式:
4、年年日完工(工程總天數(shù):。
第二條:工程價款
工程款為元 ¥,詳見《 》。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù),
施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
第四條:材料供應(yīng)
1、甲方所提供的材料均用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。乙方提供的涉及品牌、等級等的主要材料,需甲方現(xiàn)場驗收。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的'材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)現(xiàn)場。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,工程完成驗收合格后,一次性支付全部工程款。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方簽訂補充合同,并由乙方通知工地施工人員。增減項目的價款,完工后立即結(jié)清。
3、甲方未按合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲工期,每日按工程價款額的%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款額的 ‰作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格或者不能及
時提供到位而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān);由乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不統(tǒng)一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。
3、甲方如不能在乙方指定時期內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方承信認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方看管費和相關(guān)費用。
第八條:違約責(zé)任及安全責(zé)任
合同行效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的的%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同,和對
方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。乙方在該工程施工過程中出現(xiàn)任何安全負(fù)責(zé)事故,均與甲方無關(guān),乙方在施工過程中產(chǎn)生的垃圾或雜物必須按物業(yè)管理要求及時清除。
第九條:合同生效
1、本合同和合同附件經(jīng)雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:__________________乙方:__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
維修協(xié)議書5
甲方:__________
身份證號碼:__________
地址:__________
聯(lián)系方式:__________
乙方:__________
身份證號碼:__________
地址:__________
聯(lián)系方式:__________
甲方家用空調(diào)需要維修,乙方向甲方保證自己是維修空調(diào)的專業(yè)人員,有高空維修空調(diào)經(jīng)驗,經(jīng)過專業(yè)施工作業(yè)培訓(xùn)。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方空調(diào)交于乙方維修,雙方達成以下維修協(xié)議:__________
第一條 維修費用及付款方式
1、維修空調(diào)1臺,維修費用 _____元(大寫 _____元),維修費用包含空調(diào)清洗費、上門服務(wù)費、檢查費、修理費、材料費等全部費用;
2、支付方式:__________乙方維修完畢,甲方驗收合格后,甲方在當(dāng)日一次性支付給甲方,乙方收到款項后未甲方出具收條作為付款憑證。
第二條:__________甲方權(quán)利義務(wù)、責(zé)任
1、甲方應(yīng)提供維修過程中需要的水和電;
2、甲方應(yīng)保障乙方的維修工具和維修材料進出場地的通道,甲方保證重要物品不放置在進出場地的.通道上,否則,損害的有甲方自行承擔(dān)。
第二條 乙方權(quán)利義務(wù)、責(zé)任
1、乙方自備空調(diào)維修所需要的機械、設(shè)備、工具、材料,并負(fù)責(zé)提供維修人員的安全帶、等勞動保護用品。乙方應(yīng)當(dāng)保證自己提供的安全保護設(shè)備質(zhì)量合格,不存在質(zhì)量瑕疵。
2、維修前乙方應(yīng)排除屋頂和維修環(huán)境安全隱患并設(shè)置安全警示標(biāo)志,維修過程中如有墜落物造成任何事故,均由乙方負(fù)責(zé)。
3、在維修過程中由于乙方原因?qū)е峦鈾C設(shè)備、維修工具及機械、維修材料等發(fā)生墜落造成他人損害的,由乙方負(fù)全部責(zé)任。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)安全操作規(guī)程進行維修,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5、乙方應(yīng)確保在維修過程中無傷亡事故、無火災(zāi)事故發(fā)生。如發(fā)生著火、觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害、中毒、中暑、傷亡等各類安全事故,造成的所有損失和責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
6、乙方要做好成品保護工作,不得污染原有裝飾、設(shè)備、設(shè)施,否則要進行清理、恢復(fù)原樣,或進行賠償,達到甲方滿意為止。因成品保護不力造成的損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方要做好勞動保護工作,在外墻、臨邊、高空作業(yè)要系好安全帶,掛在到可靠地點,高掛低用,不得低掛高用,不系安全帶嚴(yán)禁空調(diào)維修作業(yè)。
8、乙方在維修過程中要做好建筑物、管線、室內(nèi)物品等的保護工作,做好安全警械和安全防護工作,不得傷害到他人,否則造成的損失由乙方承擔(dān)。
9、乙方在安裝中產(chǎn)生的廢渣、廢液、廢棄物,不準(zhǔn)亂倒、亂放,要及時清理到甲方指定地點。
第四條 解決爭議
因本協(xié)議發(fā)生的糾紛雙方應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第五條 本協(xié)議一式兩份
甲乙雙方各持一份,自雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
協(xié)議簽訂地:__________
協(xié)議簽訂時間:__________
甲方(簽字并捺印):__________乙方(簽字并捺。篲_________
維修協(xié)議書6
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
乙方現(xiàn)有設(shè)備臺,清單如下: 。經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)乙方愿意將此設(shè)備交給甲方做維護保養(yǎng)服務(wù),并達成如下維護服務(wù)條款:
一、協(xié)議期限:
本協(xié)議的有效期為年,從_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止。
二、協(xié)議金額:
年設(shè)備維護費人民幣元(大寫)。
三、付款方式:
1、本協(xié)議實行先付費后服務(wù)的方式,即簽訂本協(xié)議時乙方應(yīng)先付服務(wù)費,剩余服務(wù)費在年月日之前支付。
2、補充說明: 。
四、甲方責(zé)任:
1、從甲乙雙方簽訂此協(xié)議之日起,甲方應(yīng)免費為乙方解決所簽訂協(xié)議內(nèi)的所有設(shè)備的'各種硬件故障(注:如需更換配件,甲方只收取配件費),并免費回答乙方在使用設(shè)備過程中提出的問題。
2、在協(xié)議履行期間,乙方可打電話向甲方請教有關(guān)使用設(shè)備的各種問題,甲方積極回答并向乙方提供設(shè)備保養(yǎng)的各種預(yù)防措施。
3、在協(xié)議履行期間,當(dāng)甲方接到乙方打來的維護電話時,甲方短時間內(nèi)如不能在電話里解決故障問題應(yīng)在小時內(nèi)響應(yīng)上門服務(wù)。
4、在協(xié)議履行期間,如果乙方的設(shè)備始終沒有出現(xiàn)故障,甲方每天對乙方設(shè)備做例行檢查。
5、服務(wù)電話:___
6、服務(wù)時間:上午:08:30——12:00,下午:14:30——18:00(如特殊原因,經(jīng)雙方友好協(xié)商,可以例外)。
7、因節(jié)假日等特殊原因,甲方在一定時間內(nèi)不能提供上門服務(wù)時,甲方應(yīng)提前對乙方設(shè)備進行全面檢查,使乙方設(shè)備得到正常維護。
五、乙方責(zé)任:
1、乙方在確認(rèn)設(shè)備出現(xiàn)故障需要維護時,應(yīng)及時與甲方聯(lián)系并說明設(shè)備的故障情況,給甲方維護人員提供維護現(xiàn)場,積極配合甲方維護人員使其盡快排除故障,使設(shè)備正常工作。
2、由于乙方未能友好地配合甲方給維護帶來不便,致使維護工作不能正常進行,所造成的后果由乙方承擔(dān)。
六、補充條款:
本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務(wù)費后立即生效,到協(xié)議期滿時自然終止并失效,每份協(xié)議均具有同等約束力,雙方應(yīng)共同遵照執(zhí)行。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
日期:
維修協(xié)議書7
甲方:______________
乙方:______________
就甲方位于_____________的房屋樓頂漏雨維修事宜,甲方委托乙方進行屋頂維修。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī),甲乙雙方本著公平、公正的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特達成以下協(xié)議:
第一條、維修地點及工期
1、維修地點:______________;
2、維修內(nèi)容:______________;
3、維修要求:______________;
第二條、維修期限
該維修工程定于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,總計_____日。
第三條、施工標(biāo)準(zhǔn)
1、將所維修樓頂原有SBS卷材全部移除,查看樓頂水泥是否有破損。若有破損,重新用水泥處理好。
2、暫時切斷所涉及住戶的太陽能熱水器水管,移動太陽能熱水器,確保維修面積全覆蓋、無死角。
3、對裂縫處用瀝青澆灌,填實。
4、按要求將新SBS卷材重新烘烤鋪設(shè)在樓頂,接縫處交錯嚴(yán)密,縫隙均勻,確保不向下滲水。
5、樓頂四周SBS卷材烘烤粘貼高度為50厘米。
6、將落水管處的雜物清理干凈,確保水路暢通。
7、將所涉及的相關(guān)住戶太陽能熱水器復(fù)歸原位,接通太陽能熱水器水管,確保不漏水。
8、將維修過程中產(chǎn)生的所有垃圾清理干凈并從樓頂移除。
第四條、維修費用及價款結(jié)算
該維修工程預(yù)算價為________元,實際支付按決算價進行轉(zhuǎn)賬支付。
第五條、質(zhì)保金
甲方扣留決算價______%的款項作為維修質(zhì)保金。質(zhì)保期滿,無任何質(zhì)量問題,甲方將維修質(zhì)保金一次性退還給乙方。
第六條、甲方的權(quán)力和義務(wù)
1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物業(yè)及____________,便于開展屋頂維修事宜。
2、提出屋頂維修的具體要求、標(biāo)準(zhǔn)或做法說明,現(xiàn)場向乙方交底。
3、監(jiān)督乙方的維修工作。有權(quán)查看乙方所使用的相關(guān)材料的.質(zhì)量,對不符合要求的材料甲方有權(quán)要求乙方予以更換。督促乙方按協(xié)議要求開展屋頂維修事宜。
4、負(fù)責(zé)維修工程的檢查和驗收工作。
5、經(jīng)驗收合格后,按約定向乙方支付維修款項。
6、質(zhì)保期滿,無任何質(zhì)量問題,甲方將質(zhì)保金退還給乙方。
第七條、乙方的權(quán)力和義務(wù)
1、負(fù)責(zé)購置符合國家標(biāo)準(zhǔn)的SBS卷材、水泥等相關(guān)材料。
2、按雙方確定的施工標(biāo)準(zhǔn)及要求開展維修。
3、隨時接受甲方的監(jiān)督檢查。對甲方提出的問題,及時進行整改。
4、按維修期限完成維修工作,不得拖延。每拖延維修工期1天,甲方扣除維修款__________元。
5、施工過程中的一切安全問題,均由乙方全權(quán)負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)責(zé)。
6、承諾對工程質(zhì)量進行質(zhì)保。質(zhì)保期為工程驗收合格之日起________年。1年之內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方進行維修,甲方不向乙方支付任何費用。
7、維修工程結(jié)束經(jīng)甲方檢查驗收合格,向甲方出具合規(guī)合法的發(fā)票,以此作為結(jié)算維修款項的憑據(jù)。
第八條、違約責(zé)任
甲、乙雙方一方不履行協(xié)議義務(wù)或者履行協(xié)議義務(wù)不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失,包括協(xié)議履行后可以獲得的利益,但不得超過違反協(xié)議一方訂立協(xié)議時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反協(xié)議可能造成的損失。
甲方簽字(蓋章)
乙方簽字(蓋章)
簽約日期:
維修協(xié)議書8
甲方:__________________
乙方:__________________
甲乙雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下辦公設(shè)備保養(yǎng)/維修協(xié)議。
一、本協(xié)議服務(wù)費總金額為:(大寫)人民幣_________元,(小寫)人民幣_________。
1、服務(wù)對象的辦公設(shè)備型號_________。(復(fù)印機/打印機/傳真機/掃描儀產(chǎn)品)
2、在甲、乙雙方簽定合同之前乙方應(yīng)對本協(xié)議服務(wù)對象所包括的辦公設(shè)備進行一次免費的全面檢測,確認(rèn)設(shè)備運行情況,并提供詳細(xì)的檢測報告。由雙方簽字確認(rèn),如果發(fā)現(xiàn)故障,需要更換部件,則部件費用由甲方負(fù)擔(dān),乙方有責(zé)任提供報價給甲方參考,但報價中的部件價格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修(服務(wù))中心的部件價格。
二、辦公設(shè)備定期維護保養(yǎng)
1、地點:乙方實施上門保養(yǎng)地點為協(xié)議包括辦公設(shè)備使用所在地。
2、周期:傳真機、復(fù)印機產(chǎn)品每月保養(yǎng)一次,打印機、掃描儀產(chǎn)品每季度保養(yǎng)一次最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
3、保養(yǎng)報告:每次乙方在為甲方提供保養(yǎng)服務(wù)后,需現(xiàn)場填寫“維修召喚報告”,如實反映辦公設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況,并由甲乙雙方簽字確認(rèn)。
4、故障隱患:如乙方在為甲方提供辦公設(shè)備保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)有故障隱患,需要維修或更換部件,乙方需與甲方協(xié)商,由甲方?jīng)Q定是否進行維修或更換部件。
三、辦公設(shè)備臨時緊急維修
1、地點:乙方實施上門保養(yǎng)地點為協(xié)議包括辦公設(shè)備使用所在地。
2、時間:
(1)每周一至周五9:00——17:30(不包括節(jié)、假日)為乙方執(zhí)行本協(xié)議的'標(biāo)準(zhǔn)時間,乙方在接到甲方維修要求電話后4個工作小時內(nèi)派技術(shù)人員上門對本協(xié)議所簽的年保機器進行免費維修保養(yǎng)(如需換部件,部件費另計),不計次數(shù)。
(2)如甲方需要乙方在標(biāo)準(zhǔn)工作時間以外進行維修工作,甲方必須在周一至周五的工作時間內(nèi)提前通知乙方,否則,乙方有權(quán)拒絕甲方的要求。
3、在本協(xié)議所包括的辦公設(shè)備出現(xiàn)故障后要及時通知乙方,并將出現(xiàn)故障的情況如實告知乙方,以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。
4、甲方故障通知后,乙方要在標(biāo)準(zhǔn)時間上門提供維修,如有特殊情況,乙方應(yīng)及時通知甲方。
5、甲方辦公設(shè)備故障嚴(yán)重,乙方無法在兩日內(nèi)修復(fù)時,乙方在維修期間要為甲方免費提供備用機
6、甲方未經(jīng)乙方同意不應(yīng)自行維修或由未經(jīng)乙方書面同意的第三方(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)進行維修最新維修協(xié)議書范本合同范本。
7、更換部件:
(1)部件更換可能會影響辦公設(shè)備的功能、性能,乙方要在與甲方協(xié)商認(rèn)同后進行。
(2)乙方為甲方提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,乙方需在與甲方協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的.部件。
(3)更換部件的費用由甲方承擔(dān),乙方有義務(wù)提供部件的報價,供甲方參考確認(rèn),報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。甲方可以在經(jīng)乙方書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
(4)甲方未經(jīng)乙方同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)乙方書面同意的第三方更換或拆卸部件。
8、乙方為甲方更換的部件在保修期內(nèi)非人為損壞,乙方需為甲方免費更換、維修。如屬于甲方使用不當(dāng)或人為損壞時,部件費用由甲方負(fù)責(zé)。(部件保修期為:從更換此部件起,兩個月止。注:耗材如針、線圈、墨盒、噴頭、鐵粉、碳粉、曝光燈、硒鼓、色帶、電腦軟件不屬于此保修范圍。)
9、書面報告:在維修(更換部件)工作完成后,乙方維修人員應(yīng)向甲方提供書面報告,并由雙方簽字確認(rèn)故障已被修復(fù)。
10、第三方面的雇傭,雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后,使用被授權(quán)雇傭第三方(產(chǎn)品供應(yīng)或直接代理商)執(zhí)行乙方在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
11、不予保修范圍
(1)因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
(2)因未經(jīng)乙方同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
12、本協(xié)議不涉及有關(guān)軟件或網(wǎng)絡(luò)支持服務(wù)。
13、乙方所維修的部件如在規(guī)定的保修期限內(nèi)出現(xiàn)與前次同樣的故障且非人為損壞,乙方應(yīng)免費維修該故障,如屬于甲方使用不當(dāng)或人為損壞時,維修費用由甲方負(fù)責(zé)。(部件保修期及保修內(nèi)容詳見本協(xié)議第三點第8節(jié))
四、機密
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、甲方對其專有機密信息自行負(fù)責(zé)。
五、協(xié)議生效及協(xié)議期限
本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議期限為_________年_______月_______至_________年_______月_______日。
六、付款方式
1、甲方在本協(xié)議簽定日起十日內(nèi),付給乙方協(xié)議全款。
2、日常維修設(shè)備的費用應(yīng)在維修完畢后十日內(nèi)一次性付給乙方。
七、協(xié)議的終止及罰則
1、如果發(fā)生下列情況,甲、乙各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議
(1)在沒有特殊原因的情況下,甲、乙雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)最新維修協(xié)議書范本合同范本。
(2)未經(jīng)甲方同意而私自更換辦公設(shè)備部件。
(3)更換部件時,未經(jīng)甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,乙方退還甲方所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,乙方要按市場價格進行賠償。
(4)因甲方原因轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓辦公設(shè)備時,未經(jīng)乙方同意將辦公設(shè)備移出大廈而繼續(xù)要求服務(wù)。
(5)未經(jīng)乙方同意而拖欠乙方貨款。
2、甲方違約而造成本協(xié)議的終止,乙方不退協(xié)議余額。
八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具體未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________代表(簽字):_________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
傳真:_________________傳真:_________________
聯(lián)系人:_______________聯(lián)系人:_______________
_________年____月____日_________年____月____日
維修協(xié)議書9
甲方(全稱):
乙方(全稱):
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,將寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點:
一、 維修工程內(nèi)容及要求
1、 乙方接到甲方或社區(qū)物業(yè)公司的維修聯(lián)系單后,在條件容許的情況下,1天之內(nèi)組織人員或設(shè)備進行維修,維修完畢邀請甲方和物業(yè)公司共同驗收,并形成驗收文件用于結(jié)算。
2、對已入住的客戶維修,要求維修完畢后客戶簽字認(rèn)定。
3、乙方不在約定期限內(nèi)派人維修的,甲方可以委托他人修理。
4、發(fā)生緊急搶修事故的,乙方在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。
二、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
乙方按相關(guān)規(guī)定對已維修工程進行保修,在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)已維修工程質(zhì)量保修責(zé)任,按建設(shè)部《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》執(zhí)行并約定已維修工程(同一位置)的質(zhì)量保修期如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;
3、裝修工程為2年;
4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年;
5、供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期;
6、住宅社區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為2年;
7、其它項目保修期限約定如下:
質(zhì)量保修期自工程驗收合格之日起計算。
三、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)
(一) 甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、 由甲方工程師共同配合乙方施工,行使合同約定的職權(quán),向乙方發(fā)出指令及其簽證,確保工程的順利進行。
2、 現(xiàn)場確定施工范圍核實工程量。
3、 組織相關(guān)單位進行驗收,評定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4、 按合同約定的期限支付工程款。
5、 負(fù)責(zé)各部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。
(二) 乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、 提供相關(guān)的施工方案。
2、 按建筑規(guī)范進行施工管理,嚴(yán)格按已定方案及施工操作規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。
3、 抓好安全生產(chǎn),嚴(yán)防事故發(fā)生,因安全事故或責(zé)任事故所造成的`損失和影響由乙方負(fù)責(zé)。
4、每日完工后必須保證環(huán)境整潔、干凈。
四、維修計價及費用支付
維修按每處單獨計價,費用由甲方會同物業(yè)參考市場行情進行共同定價,每月匯總后進行結(jié)算,預(yù)留5%作為質(zhì)保金,驗收合格一個月復(fù)查合格后支付。
五、維修費用
維修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
六、違約責(zé)任
甲乙雙方務(wù)必嚴(yán)格履行合同的所有條款,不得違約,否則,另一方有權(quán)利追求其違約責(zé)任,并處以工程總價款的10%作為違約賠償。
下列情況為違約:
1、 不按規(guī)定的方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,造成質(zhì)量低劣。
2、 不能在規(guī)定的期限內(nèi)完成工程任務(wù)。
3、 現(xiàn)場管理混亂,受到有關(guān)職能部門的批評處罰。
七、 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙雙方簽字或蓋章生效,本項工程全面竣工驗收合格并結(jié)清工程款帳目后自行終止。
發(fā)包人(公章): 承包人(簽字):
法定代表人(簽字): 身份證號碼:
委托代理人(簽字):
__年__月__日
維修協(xié)議書10
甲方:代表:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,達成如下維修辦公室協(xié)議:
一.甲方需維修的辦公室共計間,每間長米,寬米,共 米2,需打地平 米2。
二.工程量及造價具體如下:
1.混凝土地平: 米2×元/米2= 元
2.粉墻: 米2×元/米2= 元
3.翻瓦: 片× 元/片= 元
4.添置其他辦公用具元
以上數(shù)項共計元,大寫:
三.施工時間:年 月 日至年月日止。
四.乙方自帶施工用具,在施工過程必須按施工安全規(guī)則進行,各項安全事故責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
五.乙方按時完成全部工程后經(jīng)檢查合格,一次性付清全部工程款。
六.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字即生效。
甲方: (蓋章)乙方(簽字): 甲方代表(簽字):
20xx年月日
維修協(xié)議書11
甲方:______開發(fā)有限公司
乙方:______業(yè)主
因樓頂多處多次漏雨,經(jīng)甲方多次維修均無效果,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、處理辦法:捶頂(面積為665平方米)。
2、捶頂所用施工隊由乙方負(fù)責(zé)。
3、施工費用(每平米30圓)甲乙雙方各負(fù)擔(dān)一半。
4、既甲方負(fù)擔(dān)9975圓,乙方負(fù)擔(dān)9975圓。
5、施工前甲方一次性付給乙方現(xiàn)金9975圓。
6、協(xié)議生效之日起,再出現(xiàn)所捶之處漏雨現(xiàn)象由乙方負(fù)責(zé)。
本協(xié)議一式7份,甲方持一份,乙方持6份(一至六單元五樓業(yè)主各持一份)。
7、本協(xié)議自20______年8月26日起生效。
甲乙雙方共同遵照執(zhí)行,不得返悔,雙方簽字。
甲方:
乙方:
______年______月______日
維修協(xié)議書12
甲方:學(xué)校(以下簡稱甲方)負(fù)責(zé)人劉江南聯(lián)系電話:
乙方:劉永兵(以下簡稱乙方)聯(lián)系電話:
一、甲方同意將花河邊小學(xué)除教學(xué)樓外22大間平房(含所有師生寢室、廚房)房屋維修委托乙方。
二、乙方負(fù)責(zé)全部維修所需的桁條桷木磚瓦材料以及施工。
三、維修時間20xx年5月2日——6月30日。
四、維修要求:腐爛的'桁條桷木必須更換、屋漏重新翻檢、溝瓦雜物清理干凈,消除所有房屋桷木桁條隱患、換掉硝化嚴(yán)重的墻磚,屋頂不漏水。
五、維修費每間600元,總計13200元,分三次付清。第一次付4400元。即完成檢修工作初步驗收時期。第二次于學(xué)期末付4400元。直觀檢驗符合質(zhì)量要求。第三次付4400元,一學(xué)年后,次年經(jīng)過雨季檢驗合格,于20xx年7月底前付清。分三個階段質(zhì)量驗收,發(fā)現(xiàn)某地方不符合質(zhì)量要求,甲方要求復(fù)工做好,如果不能復(fù)工的地方,甲方有權(quán)在維修費扣除相應(yīng)的費用。
六、合同簽訂后如果甲方反悔另選他人維修,屬甲方違約。甲方支付金1000元給乙方。合同簽訂后,如果乙方反悔不按期維修或不承接維修(因承包其它工程工程量大),影響甲方正常工作和生活,屬乙方違約,乙方支付違約金1000元給甲方。
七、乙方自行負(fù)責(zé)施工安全。
八、其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。(自愿退股協(xié)議書)
九、本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽字后生效,合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,交中心校備案一份。甲方簽名:
乙主簽名:
20xx年4月25日
維修協(xié)議書13
甲方:福臨鎮(zhèn)金坑橋小學(xué)
乙方:
甲方擬定對學(xué)校水電進行一次規(guī)模較大的維修,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為了確保用材及施工質(zhì)量,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本校園水電維修合同:
一、修建項目:
對校園水電進行一次全面性的維修。
二、施工方式、雙方責(zé)任:
1 、施工方式:甲方采取包工包料的方式委托乙方具體負(fù)責(zé)組織施工 , 并由乙方負(fù)責(zé)施工的'安全,若發(fā)生施工造成的安全事故,責(zé)任一律由乙方負(fù)責(zé)。
2 、雙方責(zé)任:
、偌追截(fù)責(zé)為乙方施工過程中提供一定的便利。
、诩追接胸(zé)任按照雙方預(yù)約監(jiān)督催促維修質(zhì)量和時間。
、垡曳奖仨殗(yán)格按照甲方要求把好材料關(guān)、質(zhì)量關(guān),講究信譽。 ④乙方施工完畢應(yīng)自覺接受甲方驗收,據(jù)實結(jié)算并提供規(guī)范票據(jù)。 ⑤乙方在材料、施工等任何環(huán)節(jié)如有紕漏,應(yīng)自覺及時整改。 3 、質(zhì)量要求:
。1) 、乙方明確自己有與承攬建設(shè)工程相應(yīng)的資質(zhì),以確保乙方所承攬建設(shè)的工程符合建設(shè)施工所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。
。2) 、乙方必須重點抓好工程的質(zhì)量和安全施工,嚴(yán)格按照甲方的建設(shè)
標(biāo)準(zhǔn)完成,在施工期間,以確保工程質(zhì)量和安全,控制好各種可能。
三、項目維修金額及方式
本次維修總金額:七千五百元整 支付方式:直接支付
甲 方:(蓋章) 乙 方:(蓋章)
身份證號碼:
代表人:(簽章)
維修協(xié)議書14
甲方:
乙方:
甲乙雙方協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就甲方委托乙方xx事宜達成如下協(xié)議,共雙方恪守執(zhí)行。
一、 工程名稱:
二、 工程量及規(guī)格:
總工程費用:18000元(壹萬捌仟元整)。
三、工程期限:自簽訂之日起15日內(nèi)完工。
四、付款(結(jié)算)方式:
1、銀行轉(zhuǎn)帳。
2、在本合同履行過程中無偷、漏稅或其它違法行為,各自承擔(dān)中國有關(guān)機構(gòu)根據(jù)中國稅法向其征收的所有與本合同及本合同執(zhí)行有關(guān)的稅項。
3、乙方應(yīng)提供符合國家稅法規(guī)定的正規(guī)發(fā)票,如果乙方提供虛或發(fā)票內(nèi)容不真實,甲方有權(quán)單方面解除合同并永不與乙方合作,乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟損失和相關(guān)的法律責(zé)任。
4、工程完工后,經(jīng)驗收合格一次性付清款項。
五、爭議解決
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,任何一方可向甲方所在地人民法院起訴。
六、違約責(zé)任
1:合同雙方當(dāng)事人中的`任一方因為履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失,未造成損失的應(yīng)支付合同總價的5%為違約金;
2、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
3、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤傇靸r的1%為違約金。
七、附則
1本合同由甲、乙雙方直接簽訂,合同一式四份,甲方執(zhí)三份乙方執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、乙方在施工、運輸及裝卸過程中若出現(xiàn)人身傷亡、財產(chǎn)損失等安全問題均乙方負(fù)責(zé)。
4、合同履行完后自動終止。
5、本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(簽字) 乙方(簽字)
(蓋章) (蓋章)
簽訂日期:年月 日 簽約日期:年 月日
維修協(xié)議書15
甲方(定作人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(承攬人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________ 雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
1、定作人檢驗承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn):_________、方法:_________、時間:_________、地點:_________
2、承攬人檢驗定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn):_________、方法:_________、時間:_________、地點:_________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七條 質(zhì)量要求
修繕修理項目應(yīng)符合_________的規(guī)定和要求,具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括:_________
第八條 資料提供
1、定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:_________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3、雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、定作人對其專有機密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1、承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:_________,并滿足以下要求:_________。
2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的'工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件:
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報價,供定作人參考確認(rèn),報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的'部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:_________,交付地點:_________。
第十七條 驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負(fù)擔(dān)。
2、修繕修理項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)_________,具體驗收時間為:_________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為_________元,定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
報酬與材料費的結(jié)算方式為:_________
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時,未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):_________ 承攬人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【維修協(xié)議書】相關(guān)文章:
維修協(xié)議書05-19
保養(yǎng)維修協(xié)議書02-05
房屋維修的協(xié)議書03-26
維修協(xié)議書【熱】03-21
維修協(xié)議書【精】03-20
房頂維修協(xié)議書03-19
【熱門】維修協(xié)議書03-20
學(xué)校維修協(xié)議書02-20
房屋維修協(xié)議書02-08
簡單的維修協(xié)議書02-16