工程造價鑒定申請書

　　隨著時代在進步，我們會使用上申請書，申請書不同于其他書信，是一種專用書信。寫申請書時理由總是不夠充分？下面是小編幫大家整理的工程造價鑒定申請書，希望對大家有所幫助。

工程造價鑒定申請書1

　　申 請 人：xx-xxx-x有限公司住所：xx-xxx-x區(qū)xx-x路xx-x號

　　法定代表人：XX ，職務(wù)：總經(jīng)理

　　請求事項：

　　請求人民法院依法指定司法鑒定機構(gòu)對申請人與xx-x市XX酒店有限公司就xx酒店改造工程中的現(xiàn)場簽證78614.3元、鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程172933.69元、水電安裝工程277405.25元、通風(fēng)工程31687.29元項目的工程造價進行鑒定。

　　事實和理由：

　　20xx年7月24日，申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司簽訂《XX酒店改造工程裝修合同》。合同簽訂后，申請人按時按質(zhì)按量完成了合同約定以及被告增加的合同以外的土建、裝修、水電安裝工程，工程造價也由約定的799000元增加至1338986.45元，但廣州市xx投資擔(dān)保有限公司在支付了976552.83元后即拒絕支付剩余的工程款。申請人認為，現(xiàn)場簽證和增加的鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程、水電安裝工程、通風(fēng)工程項目是經(jīng)發(fā)包方指示和同意施工的，且有簽證、圖紙、預(yù)決算文書等證據(jù)證實，原告也交付了勞動成果，被告理應(yīng)支付該增加部分工程款。

　　此致

　　xx區(qū)人民法院

　　申請人：

　　年 月 日

　　附鑒定證據(jù)清單

　　《工程造價鑒定申請書》

　　申請人：xx-x 男 漢族 19xx年xx月xx日出生

　　住所地：xx省xx-x市xx-x縣

　　代理人：xx-xxx-x律師 電話：13xx-xxx-xx

　　請求事項：

　　請求貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定

　　事實及理由：

　　申請人與xx-xx建設(shè)工程合同糾紛一案已訴于貴院，現(xiàn)正在審理過程中。由于被告不認可原告提交的結(jié)算報告，原告本著盡快公平解決糾紛的意愿，且根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特申請貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定，望予準(zhǔn)允。

　　此致

　　xx-x區(qū)人民法院

　　申請人

　　Xx年 月 日

　　司法鑒定申請書

　　申請人：XX建筑工程公司，公司地址：山南路。法定代表人：。

　　被申請人：xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地XX號，法定代表人，董事長。

　　請求事項

　　對以下爭議事項進行司法鑒定：

　　1、增加、變更工程量的價款。

　　2、已報預(yù)算未審定的工程款。

　　3、工程招標(biāo)清單范圍內(nèi)的工程量材料價格調(diào)增價款。

　　4、被告原因延誤工期造成的人工機械臺班費等各項損失。

　　事實與理由

　　申請人與被申請人之建設(shè)工程合同糾紛案(20xx民初字第X號)已由貴院立案審理，由于：

　　1、雙方對結(jié)算方式作出了完全不同的約定;

　　2、施工中增加、變更的工程量較多;

　　3、非因施工方的原因造成工期順延、順長、多次停工;

　　4、施工期間材料價格的超出商業(yè)風(fēng)險的巨幅上漲。

　　5、索賠數(shù)額和最終結(jié)算無法達成一致。

　　6、有關(guān)規(guī)定：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十三條的規(guī)定“當(dāng)事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的`事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請求對全部事實鑒定的除外”。以及《省民事審判工作座談會紀(jì)要(x高法〔20xx〕201號)》的規(guī)定“對于工程價款合同約定不明確或者合同被確認為無效，可以通過評估或者鑒定的方法確定工程價款”;“合同對工程價款沒有約定或者約定不明，工程竣工后，當(dāng)事人雙方又不能達成結(jié)算協(xié)議的，也無法采取其他結(jié)算方式結(jié)算工程款的情形下，可以委托工程造價審計部門對工程款的數(shù)額予以審定”。

　　基于以上理由，特此申請對有關(guān)專業(yè)問題就行司法鑒定，請予準(zhǔn)許。

　　此致

　　xx-x省人民法院

　　申請人：xx-xx建筑工程公司

　　工程造價鑒定申請書

　　申 請人：廣州市XX裝飾設(shè)計有限公司 住所：廣州市海珠區(qū)東曉南路xx-x號 法定代表人：洪XX 職務(wù)：總經(jīng)理

　　請求事項：

　　請求人民法院依法指定司法鑒定機構(gòu)對申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司、廣州市XX酒店有限公司就金隆酒店改造工程中的現(xiàn)場簽證78614.3元、鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程172933.69元、水電安裝工程277405.25元、通風(fēng)工程31687.29元項目的工程造價進行鑒定。

　　事實和理由：

　　20xx年7月24日，申請人與廣州市xx投資擔(dān)保有限公司簽訂《XX酒店改造工程裝修合同》。合同簽訂后，申請人按時按質(zhì)按量完成了合同約定以及被告增加的合同以外的土建、裝修、水電安裝工程，工程造價也由約定的799000元增加至1338986.45元，但廣州市xx投資擔(dān)保有限公司在支付了976552.83元后即拒絕支付剩余的工程款。申請人認為，現(xiàn)場簽證和增加的鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程、水電安裝工程、通風(fēng)工程項目是經(jīng)發(fā)包方指示和同意施工的，且有簽證、圖紙、預(yù)決算文書等證據(jù)證實，原告也交付了勞動成果，被告理應(yīng)支付該增加部分工程款。

　　此致

　　越秀區(qū)人民法院

　　申請人：

　　年 月 日

　　附鑒定證據(jù)清單

　　請人：李英杰 男 漢族 1979年6月10日出生

　　住所地：河北省保定市淶水縣

　　代理人：北京王文杰律師

　　電話：13911369076

　　請求事項：

　　請求貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定

　　事實及理由：

　　申請人與李問計建設(shè)工程合同糾紛一案已訴于貴院，現(xiàn)正在審理過程中。由于被告不認可原告提交的結(jié)算報告，原告本著盡快公平解決糾紛的意愿，且根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特申請貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定，望予準(zhǔn)允。

　　此致

　　北京市朝陽區(qū)人民法院 申請人：李英杰

　　代理人：王律師

　　電話：13911369076

工程造價鑒定申請書2

　　申請人：_______

　　住所：______

　　代表人：_______

　　職務(wù)：總經(jīng)理

　　請求事項：

　　請求人民法院依法指定司法鑒定機構(gòu)對申請人與廣州市___投資擔(dān)保有限公司、廣州市___酒店有限公司就金隆酒店改造工程中的現(xiàn)場簽證78614.3元、鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程172933.69元、水電安裝工程277405.25元、通風(fēng)工程31687.29元項目的工程造價進行鑒定。

　　事實和理由：

　　20____年__月___日，申請人與廣州市___投資擔(dān)保有限公司簽訂《___酒店改造工程裝修》。合同簽訂后，申請人按時按質(zhì)按量完成了合同約定以及被告增加的合同以外的土建、裝修、水電安裝工程，工程造價也由約定的.799000元增加至1338986.45元，但廣州市____投資擔(dān)保有限公司在支付了976552.83元后即拒絕支付剩余的工程款。申請人認為，現(xiàn)場簽證和增加的鋼結(jié)構(gòu)樓梯及附屬工程、水電安裝工程、通風(fēng)工程項目是經(jīng)發(fā)包方指示和同意施工的，且有簽證、圖紙、預(yù)決算文書等證據(jù)證實，原告也交付了勞動成果，被告理應(yīng)支付該增加部分工程款。

此致

　　越秀區(qū)人民法院

　　申請人_______

　　___年___月___日

工程造價鑒定申請書3

　　申請人：______，男，漢族，____年___月___日出生

　　住所地：____省____市____縣

　　代理人：________

　　律師電話：________

　　請求事項：

　　請求貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定

　　事實及理由：

　　申請人與_____建設(shè)工程合同糾紛一案已訴于貴院，現(xiàn)正在審理過程中。由于被告不認可原告提交的結(jié)算，原告本著盡快公平解決糾紛的意愿，且根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之，特申請貴院指定專業(yè)機構(gòu)對涉案工程進行造價鑒定，望予準(zhǔn)允。

此致

　　區(qū)人民法院

　　申請人_______

　　___年___月___日　

【工程造價鑒定申請書】相關(guān)文章：

工程造價自我鑒定05-26

自我鑒定工程造價11-16

工程造價專業(yè)自我鑒定07-08

工程造價專業(yè)的自我鑒定06-15

工程造價轉(zhuǎn)正自我鑒定07-01

工程造價實習(xí)自我鑒定07-10

工程造價畢業(yè)自我鑒定06-13

工程造價畢業(yè)自我鑒定04-19

工程造價專業(yè)自我鑒定05-16