材料加工合同范本

　　在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的材料加工合同范本，歡迎大家分享。

　　材料加工合同1

　　承攬方:____________________________________

　　地址:____________

　　郵碼:____________

　　電話:____________

　　法定代表人:____________

　　職務(wù):____________

　　定作方:____________________________________

　　地址:____________

　　郵碼:____________

　　電話:____________

　　法定代表人:____________

　　職務(wù):____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號名稱_____

　　規(guī)格_____

　　單位_____

　　數(shù)量_____

　　備注_____

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務(wù)必依照合同規(guī)定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不貼合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

　　第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙帶給辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期帶給技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，務(wù)必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)_____

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)_____

　　第十條結(jié)算方式及期限_____

　　第十一條其他約定_____

　　第十二條承攬方的違約職責(zé)_____

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的職責(zé);經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不貼合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責(zé)。

　　八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)職責(zé)。

　　十、擅自調(diào)換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的職責(zé)。

　　第十三條定作方的違約職責(zé)

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的.____%(20%-60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條

　　第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約職責(zé)，在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)職責(zé)，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:

　　1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月____日

　　承攬方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月_____日

　　材料加工合同2

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：_____年_____月_____日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品_____

　　價款或酬金_____

　　交貨數(shù)量及交貨期限_____

　　規(guī)格型號計量單位_____

　　數(shù)量_____

　　名或項目單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量_____

　　質(zhì)量_____

　　提供日期_____

　　消耗定額單_____

　　價總金額_____

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)_____

　　四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的.條件及期限_____

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求_____

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限_____

　　七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)_____

　　八、交（提）貨方式及地點_____

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間_____

　　十、結(jié)算方式及期限_____

　　十一、違約責(zé)任_____

　　十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款_____

　　定作方：

　　承攬方：

　　單位名稱（章）

　　單位名稱（章）

　　單位地址：

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　_____年_____月_____日

　　_____年_____月_____日

　　材料加工合同3

　　甲方（承攬人）：

　　乙方（定做人）：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商，簽訂此材料加工合同，達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容：

　　第一條成品原料及加工內(nèi)容

　　注：1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認(rèn)可的生產(chǎn)加工圖紙，圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行（圖紙需蓋章或簽字確認(rèn)）。

　　第二條加工期限和質(zhì)量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式：

　　①甲方根據(jù)乙方的制定選購。

　�、谟梢曳阶孕羞x購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的.確定，應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹(jǐn)慎確定，本合同確定的加工期限為：_____天。

　　3、成品的質(zhì)量要求，有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的，應(yīng)符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的，應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號要求。

　　第三條交貨時間、地點、結(jié)算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協(xié)商一致，甲方在合同簽訂后_____日內(nèi)交貨，即_____年_____月_____日前。

　　2、交貨地點：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后，應(yīng)及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

　　4、乙方應(yīng)在接收成品時，組織人員對成品進(jìn)行驗收，雙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)并確認(rèn)；乙方對成品質(zhì)量提出異議，應(yīng)在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應(yīng)對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負(fù)責(zé)。

　　第四條違約責(zé)任

　　發(fā)生下列情況之一時，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

　　1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù)，則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限，每逾期一天，按照合同款的_____%賠付乙方；如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同），甲方應(yīng)賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)修理、更換、無償補充的責(zé)任，給乙方造成嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應(yīng)承擔(dān)總價款千分之五的違約金。

　　第五條合同爭議及解決方式

　　因本合同所發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條補充條款

　　如有以上內(nèi)容未盡條款，甲乙雙方可以達(dá)成補充協(xié)議，補充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　經(jīng)辦人（簽字）：

　　經(jīng)辦人（簽字）：

　　聯(lián)系電話：

　　聯(lián)系電話：

　　日期：

　　日期：

【材料加工合同】相關(guān)文章：

加工合同范本08-10

加工承攬合同(范本)07-17

加工合同范本07-31

加工承攬合同范本07-29

服裝加工合同范本07-28

門窗加工合同范本09-24

產(chǎn)品加工合同范本09-19

委托加工合同范本06-25

機械加工合同范本08-08