簡易工程施工合同范本
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的簡易工程施工合同范本，希望能夠幫助到大家。
簡易工程施工合同范本1
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等合法、自愿公平及誠實信用的基礎上，就甲方發(fā)包給乙方的工程一事達成一致，簽訂以下合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：按甲方提供的圖紙要求完成圖紙范圍內(nèi)的工程施工，詳見附件一。
4、工程質(zhì)量要求：乙方應按國家相關施工規(guī)范、圖紙及本合同約定的技術(shù)要求施工，工程竣工一次驗收達到合格標準。
5、施工技術(shù)要求：
二、承包方式
本合同為綜合單價固定合同，由乙方包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。乙方確認其對工程所在周圍環(huán)境、地質(zhì)情況、交通情況、質(zhì)量標準、工期等情況均已熟悉且已研究明了，考慮了相關風險因素并計算了相關費用。
三、工期要求
1、開工日期：暫定年月日（以甲方開工通知確定的時間為準），竣工日期：年月日，總工期：日歷天。以上工期包括人員進場、施工準備至驗收在內(nèi)的所有工作所需的時間，除遇不可抗力及設計變更影響工程進度外，工期不予順延。
2、節(jié)點工期：詳見附件三。乙方不能按節(jié)點工期完成工程進度的，應按本合同關于逾期完工的約定承擔違約責任。
四、合同價款
1、合同綜合單價為：
上述綜合單價已含乙方為完成本工程所需支出的所有經(jīng)濟費用，不因施工期間的任何因素、條件變化而調(diào)整。
2、暫定合同總價為人民幣元；工程完工，按雙方現(xiàn)場簽證確認的工程量結(jié)算工程總價。
3、如乙方因不可抗力、政府行為或甲方要求停工終止合同，則按雙方確認的已完工合格工程量按合同單價結(jié)算工程款。
4、因設計變更、甲方單方面增加工程量或特殊因素（非乙方原因）引起的工程量增減，先參照本合同約定的綜合單價結(jié)算該部分工程款，如不屬于本合同工程綜合單價范圍內(nèi)的工程內(nèi)容的，雙方參照市場價格合理確定，并簽訂補充協(xié)議明確。
五、工程量確認
1、甲方派現(xiàn)場管理人員與監(jiān)理單位一起根據(jù)本條約定的工程量計算方法，對工程量進行現(xiàn)場計量，計量結(jié)果由甲方管理人員、乙方代表、監(jiān)理共同簽字認可，并經(jīng)甲方審核后方能作為結(jié)算依據(jù)。工程量計算方法詳見附件四。
2、計算結(jié)果應在24小時內(nèi)簽字，逾期不能作為結(jié)算依據(jù)。
六、付款方式：
甲乙雙方商定，工程款支付具體采用以下第種付款方式：
�。ㄒ唬┛⒐ず蟾犊�
�。�1）本合同無預付款。
（2）工程完工經(jīng)檢驗合格后，雙方在乙方提交套完整竣工資料后天內(nèi)辦理結(jié)算，并在結(jié)算完畢后個工作日內(nèi)支付至結(jié)算總價的%，余款作為工程保修金，在保修期屆滿后天內(nèi)按本合同約定扣除相關款項后無息付清。（二）按進度付款
�。�1）本合同無預付款。
（2）乙方應在每月日上報上月完成工程（包括已完工并且其補充預算已經(jīng)審核的工程變更）進度款申請表（進度款申請表必須按照甲方統(tǒng)一發(fā)放格式），監(jiān)理單位在3個工作日內(nèi)審核完畢并報甲方，甲方應在天內(nèi)審定，并于審定后個工作日內(nèi)支付當期工程款的%（節(jié)假日順延）。
（3）工程完工經(jīng)檢驗合格后，雙方在乙方提交套完整竣工資料后天內(nèi)辦理結(jié)算，并在結(jié)算辦理完畢后個工作日內(nèi)支付至結(jié)算總價的%。
�。�4）余款作為工程保修金，在保修期屆滿后天內(nèi)按本合同約定扣除相關款項后無息付清。
2、乙方申請付款時須按甲方要求的格式填報付款資料，并提供有效工程發(fā)票請款，否則甲方有權(quán)拒付；并且，乙方對甲方應付的違約金及合同規(guī)定的應扣款項，甲方有權(quán)在工程進度款中扣除。
七、雙方的權(quán)利與義務
1、甲方權(quán)利義務
（1）合同生效后天內(nèi)與乙方做好圖紙會審工作。
�。�2）指派作為現(xiàn)場代表進行簽證，對現(xiàn)場施工質(zhì)量、安全、進度進行檢查和監(jiān)督，保證工期順利進行。
�。�3）如乙方不按合同要求進行施工，甲方可勒令乙方暫停施工，待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復工，由此造成的損失由乙方負責。甲方認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程，停工期間甲方按每天每人元的標準補償乙方施工人員生活費。暫停施工達天的，視為合同終止，雙方按合同的約定進行結(jié)算。
�。�4）如因施工需要，甲方應向乙方提供室外地下管線設施、水、暖、電及道路平面圖等資料，提供水電源接駁點給乙方，維持施工現(xiàn)場周邊環(huán)境現(xiàn)狀在施工期內(nèi)不發(fā)生影響施工的重大變化。
�。�5）按合同約定支付工程款。
（6）在施工過程中，甲方在不妨礙乙方正常作業(yè)的基礎上，可以隨時對工程進度、質(zhì)量進行檢查。甲方有權(quán)對不符合質(zhì)量要求，違反施工操作工藝的施工，或材料不合格的，責令乙方返工或更換，其費用由乙方承擔；乙方在接到甲方及監(jiān)理發(fā)出的質(zhì)量問題通知后，應及時迅速整改完畢，并請監(jiān)理與甲方人員復查。甲方對工程施工質(zhì)量有疑問，而要求乙方復測時，乙方應給予積極配合。
�。�7）組織對工程竣工驗收。
�。�8）法律規(guī)定的其他權(quán)利義務。
2、乙方權(quán)利義務
�。�1）根據(jù)甲方要求，組織有經(jīng)驗、有素質(zhì)的施工班組和設備進場，復檢甲方提供的控制點，并提供現(xiàn)場施工記錄以及資料整理，在工程竣工驗收合格后天內(nèi)向甲方提交套完整竣工資料。
（2）及時組織施工，按工期要求合理配置施工設備，保證施工材料的及時供應，按期完成施工任務。
�。�3）合同簽訂后天內(nèi)提交工程施工組織設計及進度計劃給甲方審核。
�。�3）委派為現(xiàn)場管理代表，辦理簽證，負責施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。
�。�4）負責施工材料的采購和保管，并報請甲方檢驗才可用于工程施工，檢驗費用由乙方承擔。
（5）嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行施工，施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或嚴重不合理時，應立即書面通知甲方。
�。�6）按安全施工有關規(guī)定，采取嚴格、科學的安全防護措施，做到文明施工，安全生產(chǎn)，確保施工安全和第三者的安全，如乙方未履行上述義務，造成工程、財產(chǎn)損失和人身傷害，由乙方承擔全部責任。
�。�7）施工過程中聽從甲方的指揮和安排。
�。�8）乙方自負費用解決施工及生活用水、用電問題。
（9）使用民工施工的，應及時支付民工工資，如拖欠民工工資的，甲方有權(quán)代付并從應支付給乙方的工程款中扣還，乙方每次并應向甲方賠償經(jīng)濟損失人民幣元。
�。�10）竣工驗收后，乙方施工人員必須在天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。
（11）法律規(guī)定的其他權(quán)利義務。
八、施工要求
1、乙方施工必須達到合同要求及有關驗收規(guī)范，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄等，對于不符合質(zhì)量技術(shù)規(guī)范和安全操作的行為，經(jīng)甲方或監(jiān)理提出后不做整改的，作為一次不良記錄；遵守國家和地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設備管線，密切注意地下管線和四周房屋安全，如發(fā)現(xiàn)險情應立刻停止施工，通知甲方做好排險措施并作好施工現(xiàn)場保衛(wèi)工作。
2、為確保在合同工期內(nèi)完成工程，乙方應根據(jù)工程要求精心做好施工組織設計，包括人員、機械安排和日進度計劃。
九、安全要求
1、開工前乙方應做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、乙方在施工過程中，全權(quán)負責處理施工現(xiàn)場和周邊關系的協(xié)調(diào)和安全保衛(wèi)，以及相關職能部門關系協(xié)調(diào)，并自行負責所有費用。
3、乙方對該工程和其施工人員負有不可推卸的安全責任。在施工過程中，乙方的施工人員無論任何原因與工程周邊的第三人及相關職能部門發(fā)生沖突，造成自身或第三人人身、財產(chǎn)損失的，甲方均不負擔任何法律責任和經(jīng)濟賠償責任，由此造成的經(jīng)濟賠償損失和法律糾紛均由乙方自行負責。如由于上述原因造成工期延誤，造成甲方其他直接或者間接損失的，乙方還應承擔所有的損失賠償責任。
4、乙方應嚴格遵守甲方的安全保衛(wèi)和其他有關工地規(guī)章制度，服從現(xiàn)場管理人員的指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。如在施工過程中由于自身的原因造成人身、財產(chǎn)的損失，乙方自行負責解決，甲方不承擔由此引發(fā)的任何經(jīng)濟責任和費用。
十、工程驗收
1、甲方根據(jù)合同約定、施工圖、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為驗收依據(jù)。
2、乙方應在隱蔽工程隱蔽前小時以書面形式通知甲方和監(jiān)理驗收，驗收合格后，乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工；驗收不合格，乙方應在甲方和監(jiān)理限定的時間內(nèi)整改后重新申請驗收；乙方單方隱蔽施工的，甲方有權(quán)要求重新檢驗，無論驗收是否合格，由此引起的所有費用均由乙方承擔。
3、工程完工，乙方應提前天書面通知甲方和監(jiān)理驗收。工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，乙方應在甲方要求的期限內(nèi)進行整改，乙方必須承擔所有整改費用直至工程驗收合格為止，并應承擔逾期竣工的違約責任。
十一、工程保修
1、按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和合同約定，乙方承擔施工合同約定的所有施工承包范圍內(nèi)工程質(zhì)量保修責任。
2、工程保修期：月，自工程竣工驗收合格后起算。
3、保修期內(nèi)，出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應及時履行保修義務。否則甲方有權(quán)自行維修或委托第三方維修，維修費用由乙方承擔，并從工程保修金中扣除。
十二、違約責任
1、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)包；非經(jīng)過甲方同意，乙方不得將承包工程的`任何部分分包，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給其他人，否則甲方有權(quán)單方面解除合同，并可向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
2、施工過程中，甲方或監(jiān)理公司對乙方記載有違反合同約定或有關施工行為規(guī)范的不良記錄的，每次乙方應向甲方支付違約金人民幣元。
3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，乙方應支付人民幣元的違約金給甲方。逾期達天的，甲方可解除合同，并有權(quán)向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
4、乙方逾期交付竣工資料給甲方的，每逾期一天應支付違約金人民幣元。
5、乙方施工人員逾期撤出本工程工地的，每逾期一天應支付違約金人民幣元。
6、甲方未按合同約定及時支付工程款的，應按照銀行同期貸款利率向乙方支付應付未付部分工程款的利息。
十三、糾紛解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，任一方可向人民法院起訴。
十四、其他
1、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具同等法律效力。
2、本合同經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后成立。
3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡易工程施工合同范文2
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）________________簽約時間：
承包方：（以下簡稱乙方）________________簽約地點：
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：____________
二、建筑面積（工程形式）：____________
三、施工地點：________________
四、工期：1、開工：____年__月__日；
2、竣工：____年__月__日；
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：________
六、工程質(zhì)量標準：________
七、工程價款：共計人民幣元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。
九、質(zhì)保期：____年。
十、雙方的責任義務
1、發(fā)包方的責任義務
�、贋槌邪教峁┝己檬┕龅亍⒌缆�、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關系及糾紛；
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度；
�、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；
�、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算；
2、承包方的責任義務
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工；
�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�；
�、劢邮馨l(fā)包方的技術(shù)指導和質(zhì)量標準要求；
�、茇撠煱l(fā)包方提供料物及設備的保護；
�、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；
十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡易工程施工合同范本2
發(fā)包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程
二、工程地點：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條工程期限
一、合同工期總?cè)諝v天數(shù)10天
第三條工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板）。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的`核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關工程費用。
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【簡易工程施工合同】相關文章：
簡易租房合同08-23
簡易維修合同范本04-25
簡易勞務合同范本02-27
房屋租賃合同簡易范本05-13
簡易的施工合同范本03-29
簡易租賃合同范本02-11
簡易勞動合同范本10-08
通用簡易租房合同范本04-27
租房合同簡易范本202008-12