- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
【熱門】承攬加工合同范本15篇
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編精心整理的承攬加工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬加工合同范本1
定作方(甲方)：_____________________
承攬方(乙方)：_____________________
一、委托加工項目
委托加工產(chǎn)品：_____________________
數(shù)量：以甲方下單為準.
單價：_______________
交貨期限：按乙方接單日起5-7天
內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限
面料、輔料質(zhì)量的確認;
顏色、尺碼規(guī)格的確認;
繡制杉杉標徽工藝的確認;
縫紉手工藝的確認;
其他質(zhì)量問題的確認;
乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金
甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準)，并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運
輸方式
乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
于甲方指定的地點_________交貨。
運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;
在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
銷售期限：_______________________。
九、結(jié)算方式
在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
乙方隱瞞原材料的`缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;
乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;
乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人
雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章)：________________
單位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
電話：______________________
_________年_______月______日
簽訂地點：__________________
乙方(章)：________________
單位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
電話：______________________
_________年_______月______日
簽訂地點：__________________
承攬加工合同范本2
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３，定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）
第六條驗收標準和方法：__________________________________________
________________（１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）
第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的`費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
_____年_______月______日訂
承攬加工合同范本3
定作方：合同編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內(nèi)答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的'索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
承攬加工合同范本4
訂做方(甲方)：
制作方(乙方)：
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期
交貨日期：合同簽定起日內(nèi)
其它說明：
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準：
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi)),六、結(jié)算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：___有限
公司帳號：
開戶行：
訂做方
______年____月____日
制作方
______年____月____日
承攬加工合同范本5
定作方：（以下簡稱甲方）________
承攬方：（以下簡稱乙方）________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：__________貨號：__________面料：__________
顏色：__________尺碼：__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：__________
2、數(shù)量：__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________
提供日期：__________單價：__________總金額：__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權(quán)停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價：__________
2、總金額（元）：__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間：_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的.，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項；
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
�。�1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
�。�3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同范本6
供方：
合同編號：
需方： 簽訂地點：
產(chǎn)品名
稱、型號、廠家、數(shù)量、金額
簽訂時間：
產(chǎn)品名稱
商標
規(guī)格型號
備注
計量單位
數(shù)量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金（ ）
合計人民幣金額（大寫）：
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設備（攪拌機、儲料倉等設備）
2、供方負責設備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15個工作日內(nèi)交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負責提供免蒸養(yǎng)砌塊化學發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù)，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的'發(fā)泡劑制作技術(shù)，保證達到客戶的要求。
3、供方負責需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。
4、供方提供的技術(shù)做出來得產(chǎn)品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金，設備制作成形運到需方目的地，設備到達需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對方）
第四條 違約責任
本合同一經(jīng)簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式：本合同發(fā)生爭議，由雙方人當事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機設備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱：
單位名稱：
單位地址：
單位地址：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：
承攬加工合同范本7
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
�。ㄈ纾� .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的'零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
�。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
開戶行： 開戶行：
________年______月_____日
承攬加工合同范本8
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額（大寫） 柒萬柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、 質(zhì)量要求：供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、 交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、 交貨時間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算；
七、 結(jié)算方式：合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的.物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。
八、 標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 ： 承 攬 方 ：
單位： 單位：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
開戶行： 戶 名：
帳 號： 卡 號：
郵 編： 郵 編：
簽訂時間：
承攬加工合同范本9
甲方：__________有限公司
乙方：_____________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商，就甲方委托乙方定作（下稱“定作物”）等相關(guān)事宜達成一致，特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務，以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方（定作人）：___________有限公司
住所：_____________________
郵編：_____________________
法定代表人：________________
注冊號：_____________________
2、乙方（承攬人）：___________有限公司
住所：_____________________
郵編：_____________________
法定代表人：________________
注冊號：_____________________
3、甲方為依法設立的法人單位，依法有權(quán)簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設立的法人單位（或其分支機構(gòu)、個人獨資企業(yè)、個體工商戶），有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗（或同類服務提供經(jīng)驗），熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。
5、乙方合同主體變更：
�。�1）乙方承諾，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
�。�2）若乙方堅持將合同項下的權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給第三人的，經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應收款的______承擔違約金。
�。�3）發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方（包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等）無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶，除原投資人或經(jīng)營者本人外，其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益（包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人）。
第二條定作物
1、定作物清單及價款
定作物名稱：_____________________
規(guī)格型號：_____________________
計量單位：_____________________
價款：_____________________
2、價格組成及價格有效期：
�。�1）合同單價已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關(guān)費用
�。�2）價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物，則由雙方另行協(xié)商確定價格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。
第三條合同價款
1、總價款及結(jié)算方式：
2、付款方式：有/無定金（比例）。
3、付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。
4、發(fā)票：
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的，甲方有權(quán)拒絕付款，同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。
5、支付方式：甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。
b承兌匯票c網(wǎng)上銀行d其他方式
6、收款人信息：開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應的義務，乙方損失自行承擔。
第四條設計與質(zhì)量標準
1、設計由【甲/乙】方負責（必要時甲/乙方負責協(xié)助設計）：______
�。�1）若由甲方負責設計，則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對，對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內(nèi)向甲方提出書面異議，甲方應在收到書面異議后的3日內(nèi)答復。
（2）若由乙方負責設計，則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件，甲方應當在收到后3日內(nèi)審核并回復是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2、定作物的質(zhì)量標準：應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準》。
3、樣品：樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1）不使用樣品。
2）本合同定作物樣品由提供，雙方確認、封存后由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。
3）在正式制作前，乙方應當先行制作樣品，經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。
4、其它要求：除本合同約定標準外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處，以要求高者為準。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方：________________________
名稱：________________________
品牌：________________________
生產(chǎn)廠家：________________________
規(guī)格型號：________________________
計量：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
甲方：________________________
乙方：________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
4、甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點（地址為：______），費用由承擔。乙方應當在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進行檢驗，如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議，應當立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計量方法：______【對于貴重材料而言，這很重要】
6、甲供原材料節(jié)余部分的返還：______【對于貴重材料而言，這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2、乙方承諾，未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構(gòu)成重大違約，甲方有權(quán)解除本合同，并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求：______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應當應注明定作物名稱、規(guī)格型號，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量，生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4、特殊包裝要求：______。包裝物是否回收：______。
5、其他約定：______
第七條交貨
1、合格交貨：______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格，方為合格交貨。
2、交貨時間：______。
3、交貨地點：______（詳細地址：______）。
4、運輸：______運輸由乙方負責，并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5、驗收：______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6、風險轉(zhuǎn)移：______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔，交貨驗收合格后由甲方承擔。
7、交貨遲延：______每遲延一日，乙方應按合同價款的0、05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應當按合同價款的______承擔違約金�！�
8、數(shù)量不足：______如交付的定作物數(shù)量不足，乙方應當在2日內(nèi)補足，并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。
9、質(zhì)量瑕疵：______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定，則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。
第八條安裝（適用于乙方負責安裝的情況）
1、安裝責任：______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期：______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日，竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0、05______%的違約金。
3、施工要求：______
（1）質(zhì)量標準：______見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準》
�。�2）檢查與整改：______乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方及建設單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復完善，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延。
4、資源供應：______施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。
5、安全監(jiān)護：______
�。�1）乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的，應當在進場安裝前對相關(guān)設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關(guān)設施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造，則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關(guān)設施符合安全防護要求，不需要進行調(diào)整改造。
�。�2）乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業(yè)，或者帶電作業(yè)，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具，現(xiàn)場需設專門人員進行時時監(jiān)護，并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。
6、自檢與復檢：______本合同項下定作物安裝完畢后，乙方應進行自檢，自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7、驗收：______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi)，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條保修
1、保修期：______保修期為年，自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的，以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2、保修金：______。
3、保修：______保修期內(nèi)，因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題，由乙方負責維修并承擔相關(guān)費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善，否則乙方應當承擔違約金貳佰______元，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關(guān)費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4、未履行保修義務：______
�。�1）乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知（口頭或書面）后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的，甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應賠償金額（包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等），如果保修金不足以彌補甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追索。
�。�2）乙方累計3次未及時到場的，甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的.通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。
5、保修金的支付需同時滿足下列條件：______
�。�1）質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
（2）乙方已按約定履行了保修義務乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
�。�3）因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
�。�4）不存在乙方未履行的其他合同義務。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產(chǎn)權(quán)與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2、乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可，不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關(guān)信息、資料。
第十一條履約擔保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔保，用以擔保乙方全面履行合同義務：______
�。�1）保證金
�。�2）銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金：______
�。�1）現(xiàn)金
�。�2）電匯
�。�3）轉(zhuǎn)賬支票
3、扣除與返還：______供貨完畢或合同期滿，本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方（不計利息）。
4、乙方違約的，甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5、索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風險提示
1、價格波動：雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素，合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
�。�1）具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。
�。�2）原則：______任何情況下不得調(diào)高合同價格在合同簽署后市場價格向下波動的，甲方有權(quán)按照相應市場價格指數(shù)，調(diào)整合同價格。
2、第三方索賠：______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責，凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的，均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應直接參與協(xié)商，否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議，并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應當按仲裁機構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3、真實性：乙方向甲方提交虛假或偽造文件（包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄）的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù)，乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。
4、合法性：乙方向甲方提交虛假的發(fā)票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權(quán)要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(jù)（如錄音、錄像、書面證據(jù)等）充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關(guān)處理后，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式（含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等）賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關(guān)部門追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應商，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式：______
聯(lián)系人：______電話：______
信函郵寄地址：______
投訴專用電子郵箱：______
第十四條通知
1、甲方聯(lián)系人及通訊方式：______
聯(lián)系人：______電話：______傳真：______
地址：______郵編：______
email：______
2、乙方聯(lián)系人及通訊方式：______
聯(lián)系人：______電話：______傳真：______
地址：______郵編
email：______
3、雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4、上述內(nèi)容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應及時補充書面文件。
5、派員送達的應當有簽收文件。
6、采用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7、采用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。
8、采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構(gòu)的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。
9、如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方，此后再聯(lián)絡時應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10、如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤（或號碼、地址變更后未通知）造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決
1、本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力
1、附件一：______定作物明細表
2、附件二：______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準明細》
3、附件三：______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。
4、附件四：______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件、加蓋乙方公章的《組織機構(gòu)代碼證》（副本）復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》（副本）復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定：______
（本頁以下無正文）
合同簽章頁
�。ù隧撓蹬ca有限公司與《【】定作合同》的簽章頁，無正文）
甲方（蓋章）：______a有限公司乙方（蓋章）：______
法定代表人（簽字）：______法定代表人（簽字）：______
�。ɑ颍┪写砣耍ê炞郑篲_____（或）委托代理人（簽字）：______
簽訂地點：______
簽訂日期：______年月日
承攬加工合同范本10
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節(jié)約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權(quán)責令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的`一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：年月日
承攬加工合同范本11
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就本工程復合實木門(含門套)、實木防火門(含門套)供應及售后服務，達成如下一致意見，特訂立本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 建設地點：
1 合同內(nèi)容
1.1 本合同包含內(nèi)容：本工程實木門、實木防火門供應及售后服務、確�？⒐を炇胀ㄟ^。
1.2 工程質(zhì)量標準：
1.2.1 質(zhì)量目標：確�！疤┥奖币�
1.2.2 合 格 率：壹次報驗合格率需達到100%
1.2.3 優(yōu) 良 率：壹次報驗優(yōu)良率需達到95%
1.2.4 質(zhì)量要求：達不到“泰山杯”標準時，按結(jié)算總價5.00%進行違約處理。
2 工期
2.1 工期：自接到甲方書面通知的開工令后50日內(nèi)將木門加工制作完畢并根據(jù)總包商要求運至工地現(xiàn)場安裝完畢。(乙方根據(jù)現(xiàn)場情況自行進行實測實量，以保證木門下料尺寸、數(shù)量等數(shù)據(jù)的準確性)。
2.2 木門進場、安裝時間：以甲方書面通知為準。
2.3 拖延工期處罰：乙方每拖延壹天按結(jié)算總價1.00%進行處罰。
3 技術(shù)要求：
4.1 必須嚴格按照圖集L92J601(木門)、L92J606(防火門)中規(guī)定制作加工,并嚴格執(zhí)行國家相關(guān)工藝標準《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210-20xx)、《木結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》(GB14101-93)的規(guī)定等。
4.2實木復合門、實木防火門的技術(shù)要求及檢驗標準：詳見招標文件之要求。
4.3 乙方必須保證向甲方提供滿足上述質(zhì)量要求的產(chǎn)品，且安裝后應為符合國家規(guī)范規(guī)定的成品門，否則按如下辦法處理：
4.3.1甲方可以拒收此貨物，否則執(zhí)行下條：
4.3.2甲方有權(quán)隨意處理，且乙方要承擔相應的處理費用。
4.4 乙方需提供的技術(shù)文字資料：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢測報告、其他山東省、聊城市建設主管部門規(guī)定的資料以及滿足“泰山杯”竣工驗收要求的資料。
4 經(jīng)濟條款
4.1 承包方式：包工包料、包工期、包質(zhì)量。
4.2 合同范圍及綜合單價包含內(nèi)容：包工包料成活價。產(chǎn)品供應到聊城供電公司電力生產(chǎn)中心工程項目經(jīng)理部指定的工地現(xiàn)場并進行成品門的.安裝等全部工序和成品保護直至竣工驗收合格。
4.2.1工藝復合實木門(含門套)制作、安裝綜合單價包含內(nèi)容：
1、工藝復合實門(含門套)制作、加工、運輸、安裝、五金配件供應以及安裝(每套門配門鎖一把、三幅可調(diào)合頁、專用地吸、雙開門配插銷、大把手，每套門帶二幅等相關(guān)五金配件等)2、其他相關(guān)費用：成品保護、剩余物料退場、現(xiàn)場清理、工程交付及責任期內(nèi)的質(zhì)量缺陷保修等全過程3、乙方自有的管理費、利潤、稅金等一切費用。
4、木門的檢驗試驗費用、進場后材料的復試費用。
4.2.2實木防火門(含門套)制作、安裝綜合單價包含內(nèi)容：
1、防火實木門(含門套)制作、加工、運輸、安裝、五金配件供應及安裝(門鎖、可調(diào)合頁、專用地吸、雙開門配插銷、閉門器及大把手，每套門帶二幅等相關(guān)五金配件等)
2、其他相關(guān)費用：成品保護、剩余物料退場、現(xiàn)場清理、工程交付及責任期內(nèi)的質(zhì)量缺陷保修等全過程
3、乙方自有的管理費、利潤、稅金等一切費用。
4、木門的檢驗試驗費用、進場后材料的復試費用、當?shù)叵纻浒敢约跋莉炇召M用。
4.3 合同總價：暫估壹佰陸拾萬元;(綜合單價詳見合同附件，其中木門明細及數(shù)量為暫估)
4.4 工程量結(jié)算原則：根據(jù)安裝好以后的門的實際“樘”數(shù)進行結(jié)算。
4.5 工程款支付：
4.5.1 預付款： 20xx年2月份之前甲方向乙方支付合同總價的20%作為預付款。
4.5.2 進度款1：木門門套、防火門門套全部進場后7天內(nèi)支付合同總價的30%。
4.5.3 進度款2：門扇進場且木門(防火門)全部安裝完畢經(jīng)甲方驗收合格以后7天內(nèi)支付至合同總價的70% 。
4.5.4 進度款3：竣工驗收且同業(yè)主竣工結(jié)算完成后付款至合同總價的95%。
4.5.5 保修金：余款5%作為質(zhì)量保修金，在無任何質(zhì)量問題的情況下貳年后一月內(nèi)一次性無息付清。(質(zhì)保期為2年)
4.5.6 發(fā)票：每批付款前，乙方必須向甲方提供有效發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。
5 工地代表
5.1 乙方駐工地代表：
聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
甲方責任：
5.1.1 積極配合乙方工作，對乙方提供的材料計劃進行復核。
5.1.2 協(xié)助乙方同其他相關(guān)工種隊伍的配合。
5.1.3 根據(jù)雙方約定的質(zhì)量標準及設計要求進行現(xiàn)場驗收。
5.2 乙方責任：
5.2.1 根據(jù)雙方約定的標準，保質(zhì)保量按期完成。
5.2.2 派駐現(xiàn)場代表，對現(xiàn)場門洞口尺寸進行實測實量，對門的數(shù)量進行統(tǒng)計，以保證成品的準確性。
5.2.3 負責木門的安裝工作并確保竣工驗收通過。
5.2.4 門扇彎曲、開膠、起鼓、變形等內(nèi)在質(zhì)量問題以及破損、觀感等外觀質(zhì)量問題由乙方負全部責任，若發(fā)生以上任何一種質(zhì)量問題，乙方必須無條件、無償重新更換產(chǎn)品且甲方有權(quán)將由此造成的損失在乙方結(jié)算款中扣除此費用。
5.2.5 根據(jù)合同工期約定，對影響工期的因素以書面形式提前通知甲方，但必須給甲方充足的處理時間。
5.2.6 乙方車輛進出工地，必須保證施工人員及他人的安全，否則，由此造成的一切安全、經(jīng)濟責任及損失，皆由乙方負責。
5.2.7 乙方出廠產(chǎn)品應有：商標、名稱、型號、規(guī)格、制造廠名稱、出廠日期、合格證等標志。
5.2.8 根據(jù)4.4要求提供合格的文字資料。
6 安全施工
7.1乙方應按照當?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定做好安全教育工作，執(zhí)行甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。乙方人員進入施工現(xiàn)場必須佩戴安全帽。乙方必須保證其工作人員及他人的安全，否則，由此造成的一切安全、經(jīng)濟責任及損失，皆由乙方負責。
7.2乙方進出場車輛必須謹慎駕駛，應充分考慮現(xiàn)場場地狹小因素。發(fā)生事故，應積極采取有效措施，防止損失擴大，并承擔全部責任。
7.3乙方車輛進出甲方工地，必須服從甲方的現(xiàn)場和安全保衛(wèi)要求，如不服從，一切責任乙方自負。且甲方有權(quán)根據(jù)項目部相關(guān)管理制度對乙方進行處罰。
7.4乙方車輛出場時不得私自運送甲方現(xiàn)場物資出場，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為偷竊，按照“偷一罰十”的原則進行處罰。
7.5貨物卸車至甲方指定位置，應擺放整齊。如放至室外則應采取防雨、防曬、防潮等措施。
7 其他
7.1 招標文件及乙方的全部投標資料皆為本合同不可分割的組成部分，與本合同有同等法律效力。
7.2 本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7.3 本合同如有糾紛，雙方同意向合同簽訂地(聊城市)人民法院起訴。
7.4 本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
7.5 本合同全部內(nèi)容皆為電腦打印格式，手寫無效。
7.6 合同有效期：雙方蓋章簽字完成后生效，至甲方支付完全部合同價款后失效。
甲方：
單位名稱：(蓋章)
代 表： (簽字)
簽訂日期： 年 月 日
乙方：
單位名稱：
代 表：
聯(lián)系電話：
開戶銀行：
帳號：
收款人全稱：
簽訂日期：
(蓋章) 年 月 日
(簽字)
承攬加工合同范本12
甲方：
乙方：公司(香港)
雙方在遵守有關(guān)規(guī)定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款業(yè)務進行了充分協(xié)商，一致達成了如下合同條款：
1、甲方責任：
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米，無上蓋場地平方米，工廠管理人員名，生產(chǎn)工人首期名、開業(yè)后十二個月增至名，(禁止雇傭不滿十六歲的童工)，如當?shù)貏诹θ狈�，可到外地雇請，但須�?jīng)市有關(guān)部門批準，在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品，加工成品后交回乙方復出香港。
(2)提供現(xiàn)有水、電設備供加工生產(chǎn)之用，如需要安裝水、電設施，其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2、乙方責任：
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的'設備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設備總值月萬港元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議：
3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣(氣保焊除外)，以確保焊接質(zhì)量。
6、焊接工程量與單價計算為：
A、二懸臂主柱套;價格合計。
B、三懸臂主柱套;價格合計。
C、二懸臂支桿套;價格合計。
D、三懸臂支桿套;價格合計。
E、羊柱支桿套;價格合計。
合計總價元
以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后，在本月內(nèi)付給乙方加工費，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
承攬加工合同范本13
委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的'免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：
承攬加工合同范本14
委托方：_____公司
簽訂地點：
受托方：
簽訂時間：
標的、數(shù)量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的'檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結(jié)算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。
5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：___公司
受托方：
法人代表：
法人代表：
委托代表：
委托代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同范本15
甲方：__________________（委托方）
乙方：__________________（承攬方）
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量：
1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜：
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當?shù)倪\輸__________及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的.事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用__________萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交__________機構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：____________________蓋章：____________________
簽約人：____________________職務：____________________電話號碼：____________________
乙方：____________________蓋章：____________________
簽約人：____________________職務：____________________電話號碼：____________________
時間：____________年____________月____________日
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同(范本)07-17
加工承攬合同范本07-29
承攬加工合同范本06-09
模具加工承攬合同范本01-05
承攬合同范本09-06
承攬合同范本02-18
【推薦】承攬合同范本12-20
【熱門】承攬合同范本12-21
承攬合同范本【推薦】12-24
承攬合同范本【精】12-24